|
Boletín Oficial Nº 2694
-SUMARIO-
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEYESLEY DE APROBACIÓN INICIAL
Se catalogan inmuebles con nivel de "Protección Estructural" del Código de Planeamiento UrbanoGOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETOSDECRETO N° 739/07
Obra "Plazoletas Laterales y Centrales, Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Av. del Libertador": se aprueba Contratación Directa y se adjudica a Salvatori S.A.DECRETO N° 740/07
Se aprueba reglamentación de la Ley N° 1.540, de Control de la Contaminación AcústicaDECRETO N° 741/07
Se crea la Escuela de Música N° 10 D.E. 2 y se aprueba su planta orgánica funcionalRESOLUCIONES
Ministerio de Gobierno
RESOLUCIÓN N° 812-MGGC/07
Se aprueba compensación de créditosRESOLUCIÓN N° 815-MGGC/07
Se aprueba compensación de créditosRESOLUCIÓN N° 818-MGGC/07
Se aprueba compensación de créditosMinisterio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.540-MHGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 1.541-MHGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 1.542-MHGC/07
Se aprueba compensación de créditosRESOLUCIÓN N° 1.543-MHGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 1.544-MHGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 1.015-DGR/07
Se consideran presentadas en término, hasta el 18/5/07, las solicitudes de inscripción de los contribuyentes o responsables cuyas actividades se encuentran gravadas a alícuota cero por ciento (0%) respecto del Impuesto Sobre los Ingresos BrutosMinisterio de Salud
RESOLUCIÓN N° 729-MSGC/07
Obra "Construcción de las obras civiles, equipamiento y mantenimiento para la rehabilitación, reestructuración y modernización del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde": se aprueba el acta de recepción definitiva de la Etapa IMinisterio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 1.200-MCGC/07
Se reservan ejemplares del libro "Paisaje Cultural de Buenos Aires" para su distribución gratuitaRESOLUCIÓN N° 1.308-MCGC/07
Se autoriza impresión de entrada únicaMinisterio de Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 243-MEPGC/07
Obra "Plaza Unidad Latinoamericana": se aprueba Licitación Pública N° 1.085/05 y se adjudica a Planobra S.A.Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas
RESOLUCIÓN N° 276-MPyOPGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 277-MPyOPGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 287-MPyOPGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 329-MPyOPGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 330-MPyOPGC/07
Se aprueba modificación de créditosRESOLUCIÓN N° 360-MPyOPGC/07
Obra "Reparación de la Plaza Colón": se aprueba adicional de obra a favor de Teximco S.A.Secretaría General
RESOLUCIÓN N° 124-SSDEP/07
Obra "Construcción de nuevas instalaciones y refacciones en el Polideportivo Don Pepe": se prorroga el llamado a Licitación Pública N° 1-DGCRD/07Conjuntas: Ministerio de Espacio Público - Ministerio de Gobierno
RESOLUCIÓN N° 755-MEPGC-MGGC/07
Se amplía cantidad de módulos previstos en el Convenio Específico registrado bajo el N° 2.930 del 31/3/06DISPOSICIONES
Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 49-DGINFR/07
Obra "Reparación y Mantenimiento de Edificios de la Secretaría de Cultura-Intervención: Reacondicionamiento Centro Cultural Plaza Defensa": se aprueba la Ampliación de Plazo N° 1DISPOSICIÓN N° 50-DGINFR/07
Obra "Capilla San Roque -Hospital de Agudos Ramos Mejía- Intervención: Restauración y Puesta en Valor en las Fachadas y Acondicionamiento Interior": se aprueba la ampliación de Plazo N° 1Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas
DISPOSICIÓN N° 105-DGIUR/06
Se autoriza localización de Uso en inmueble sito en Av. Perito Moreno 54 al 56DISPOSICIÓN N° 106-DGIUR/06
Se autoriza localización de Usos en el inmueble sito en Santiago del Estero 1024/26DISPOSICIÓN N° 107-DGIUR/06
Se autoriza localización de Usos en el predio sito en Arce 901/05/07DISPOSICIÓN N° 108-DGIUR/06
Se autoriza la ampliación de Usos no conforme en el inmueble sito en Conesa 3050/52DISPOSICIÓN N° 109-DGIUR/06
Se autoriza localización de Uso en el local sito en Hipólito Yrigoyen 968DISPOSICIÓN N° 110-DGIUR/06
Se visan planos de "Modificación de obra con demolición parcial" para el inmueble sito en Bartolomé Mitre 401 al 427, esq. Reconquista 134CERTIFICADOS DE CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDAD
Ministerio de Medio Ambiente
"La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N° 123, incorporado por la Ley N° 1.733"
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN N° 173-PG/07
Se modifica el Anexo II, Organización Visual de Escritos Judiciales de la Resolución N° 360-PG/05, texto ordenado Resolución N° 370-PG/05LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEYESLEY DE APROBACIÓN INICIAL
Se catalogan inmuebles con nivel de "Protección Estructural" del Código de Planeamiento UrbanoBuenos Aires, 10 de mayo de 2007.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)Artículo 1° - Catalógase con nivel de protección estructural en los términos establecidos por la Sección 10 "Protección Patrimonial" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles ubicados en las calles Arenales 1239 y Libertad 1240, correspondientes a la sección 7, manzana 48, parcelas 37C y 37D de esta Ciudad.
Artículo 2° - Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1° al "Listado de inmuebles catalogados singulares", del Capítulo 10.3 "Catalogación", del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Asiéntese en la documentación catastral correspondiente la catalogación establecida por el artículo 1°.
Artículo 4° - Las Fichas de Catalogación N° 7-48-37C y 7-48-37D constituyen, en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente ley.
Artículo 5° - Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de Estrada - BelloANEXO I
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETOSDECRETO N° 739
Obra "Plazoletas Laterales y Centrales, Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Av. del Libertador": se aprueba Contratación Directa y se adjudica a Salvatori S.A.Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 86.926/06, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos y Obras, propicia la ejecución de la obra "Plazoletas Laterales y Centrales, avenida 9 de Julio entre avenida Córdoba y avenida del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires";
Que en cumplimiento del Decreto N° 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución N° 79-MPyOP/07, se llamó a contratación directa para el día 14 de febrero de 2007, a las 14 horas, a amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3/07, se recibieron las propuestas de las firmas: Seob S.A., Caputo S.A.I.C. y F. y Salvatori S.A.;
Que la Comisión de Preadjudicación habiendo realizado el estudio de la documentación presentada en el sobre único, mediante el Acta de Preadjudicación N° 9/07 propuso preadjudicar la precitada obra a la firma Salvatori S.A. por el monto total de la oferta de pesos diez millones doscientos cincuenta mil setenta y uno con 96/100 ($ 10.250.071,96);
Que de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.4.3 del pliego de condiciones generales, se procedió a la publicación de dicha acta de preadjudicación en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas durante los días 16, 17 y 18 de abril de 2007 y a la notificación de las firmas participantes;
Que se publicó el acta de preadjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no se produjo impugnación alguna respecto del acta de preadjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde en virtud de las facultades que le fueran acordadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:Artículo 1° - Apruébase la contratación directa por la que tramita la obra de "Plazoletas Laterales y Centrales, avenida 9 de Julio entre avenida Córdoba y avenida del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires" realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064.
Artículo 2° - Adjudícase la obra "Plazoletas Laterales y Centrales, avenida 9 de Julio entre avenida Córdoba y avenida del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires" a la firma Salvatori S.A. por el monto total de la oferta de pesos diez millones doscientos cincuenta mil setenta y uno con 96/100 ($ 10.250.071,96).
Artículo 3° - Las erogaciones a que dé lugar la presente obra serán imputadas a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4° - Autorízase al señor Ministro de Planeamiento y Obras Públicas a suscribir la contrata.
Artículo 5° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Planeamiento y Obras Públicas.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el correspondiente sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/compras/consulta) comuníquese a las Direcciones Generales de Proyectos y Obras, Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Inversión Pública y Planeamiento y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas para la prosecución del trámite y notificación de los oferentes. TELERMAN - SchiaviDECRETO N° 740
Se aprueba reglamentación de la Ley N° 1.540, de Control de la Contaminación AcústicaBuenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Visto la Ley N° 1.540 (B.O. N° 2111 de fecha 18/1/05), el Expediente N° 54.054/06, y
CONSIDERANDO
Que, la ley citada en el visto, tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas, al medio ambiente y a las edificaciones, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada ley es de aplicación a cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine contaminación por ruidos y vibraciones que afecten a la población, al ambiente o a las edificaciones y esté emplazado o se ejerza en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación;
Que, por el artículo 45 de dicho cuerpo normativo, se establece que: "El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación, salvo aquellos puntos para los que la presente Ley establece plazos determinados";
Que, conforme al art. 5° de la ley, la autoridad de aplicación es la dependencia con competencia ambiental del Poder Ejecutivo, la que debe actuar en forma coordinada con otros organismos o dependencias cuyas competencias tenga vinculación con el objeto de la ley;
Que, el art. 25 de la Ley N° 1.925, creó el Ministerio de Medio Ambiente, estableciendo sus competencias, dentro de las cuales se encuentra la de "Actuar como Autoridad de Aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental" (inciso g);
Que, en virtud de lo manifestado, y lo establecido en el artículo 6°, inciso 1 de la Ley N° 1.540, corresponde delegar en el Ministerio de Medio Ambiente la facultad para modificar los Anexos del presente decreto;
Que, en la elaboración del texto reglamentario se recogió la experiencia local sobre el tema, como así también, la normativa internacional, nacional y la aplicada en el ámbito de la Ciudad;
Que como referencia se tuvieron en cuenta las IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), IEC (International Electrotechnical Commission) e ISO (International Organization for Standarization);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia en los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:Artículo 1° - Apruébase la reglamentación de la Ley N° 1.540, que como Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV forman parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Autorízase a la autoridad de aplicación, a modificar los aspectos técnicos-ambientales previstos en los Anexos aprobados por el art. 1° del presente decreto, previa coordinación con los organismos cuyas competencias tengan vinculación con las modificaciones a realizar.
Artículo 4° - La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Gobierno las acciones de control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas por la normativa vigente.
Artículo 5° - El Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Medio Ambiente, de Gobierno, de Planeamiento y Obras Públicas, de Hacienda y de Espacio Público.
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Gobierno, de Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Medio Ambiente. Cumplido, archívese. TELERMAN - Velasco - Gorgal - Schiavi - Beros - Beros (a/c)ANEXO I
Imagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XIII
ANEXO XIV
ANEXO XV
Imagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DECRETO N° 741
Se crea la Escuela de Música N° 10 D.E. 2 y se aprueba su planta orgánica funcionalBuenos Aires, 24 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 49.662/06, y
CONSIDERANDO:
Que las citadas actuaciones se iniciaron con la propuesta de creación de dos escuelas de música, una en el Distrito Escolar 2 y otra en el Distrito Escolar 7, formulada por las respectivas Supervisiones de Educación Primaria de las jurisdicciones aludidas y avalada por la Supervisión Coordinadora de Educación Musical;
Que la iniciativa consiste, en forma concreta, en la creación de la Escuela de Música N° 10 del Distrito Escolar 2, con sede en la Escuela Primaria N° 2 del mismo distrito, sita en la calle Laprida 1235, y de la Escuela de Música N° 11 del Distrito Escolar 7, con sede en la Escuela Primaria N° 8, sita en la calle Apolinario Figueroa 1077, ambas situadas dentro del radio de esta ciudad;
Que la propuesta tiene fundamento en que los distritos escolares mencionados no cuentan con esta oferta educativa, correspondiendo tener en cuenta que, de acuerdo con relevamientos efectuados en los últimos años, la demanda de la misma es importante;
Que, a tenor de lo señalado, las autoridades educativas que impulsan el proyecto han tenido en cuenta las especialidades instrumentales que concitan más interés y la estratégica ubicación geográfica de las sedes seleccionadas para el acceso de los futuros alumnos;
Que tanto la planta orgánico funcional que se aprueba para la Escuela de Música N° 10, Distrito Escolar 2, como la planta orgánico funcional que se aprueba para la Escuela de Música N° 11, Distrito Escolar 7 cuentan con reflejo presupuestario, y obran detalladas en el Anexo que, para todos los efectos, forma parte integrante del presente decreto;
Que se propone iniciar la actividad con una primera etapa en la que se cuente con una planta orgánico funcional compuesta por un mínimo de asignaturas, previéndose un incremento de cuatro (4) asignaturas para el año 2007 y, en lo sucesivo, las ampliaciones que, de justificarlo las respectivas matrículas, desarrollen las plantas funcionales hasta alcanzar el nivel promedio de las demás escuelas de música;
Que todas las instancias educativas intervinientes han formulado su aval a la iniciativa y la misma cuenta con la conformidad de la Subsecretaría de Educación;
Que, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:Artículo 1° - Dispónese la creación de la Escuela de Música N° 10, Distrito Escolar 2, con sede en la Escuela N° 2 de la misma jurisdicción, sita en la calle Laprida 1235, y de la Escuela de Música N° 11, Distrito Escolar 7, con sede en la Escuela N° 8 del mismo distrito escolar, sita en la calle Apolinario Figueroa 1077, ambas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Apruébase la planta orgánico funcional de la Escuela de Música N° 10 del Distrito Escolar 2 y la planta orgánico funcional de la Escuela de Música N° 11 del Distrito Escolar 7, las cuales obran detalladas en el Anexo que, a todos los efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 3° - Establécese que las escuelas de música creadas por este decreto funcionarán de lunes a viernes, en el horario de 16.40 a 20.15 hs.
Artículo 4° - Dispónese la afectación de los gastos que demanden las plantas orgánico funcionales mencionadas en el art. 2 , a la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1.
Artículo 5° - El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y el señor Ministro de Hacienda.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a los Ministerios de Educación y de Hacienda. Cumplido, archívese. TELERMAN - Clement - BerosRESOLUCIONES
Ministerio de Gobierno
RESOLUCIÓN N° 812 - MGGC
Se aprueba compensación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 1.183-DGSV/07, por la cual la Dirección General de Seguridad Vial gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 58/07, por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2007-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, Ap. 3 del Decreto N° 58/07,EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos con destino a diversos programas dependientes de la Dirección General de Seguridad Vial, por un monto total de pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Seguridad Vial de este Ministerio. GorgalANEXO
RESOLUCIÓN N° 815 - MGGC
Se aprueba compensación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 2.893-MGGC/07, por la cual se gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 58/07, por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2007-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, Ap. 3 del Decreto N° 58/07,EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de este Ministerio, por un monto total de pesos ciento diecisiete mil ($ 117.000), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. GorgalRESOLUCIÓN N° 818 - MGGC
Se aprueba compensación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 3.268-DGDCIV/07, por la cual se tramita la modificación de los créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General de Defensa Civil de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 58/07 (B.O. N° 2614), por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2007-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II del Decreto N° 58/07,EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos doscientos veintiocho mil ($ 228.000), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. GorgalMinisterio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.540 - MHGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 30.383/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una modificación de créditos con el fin de habilitar en el Plan de Inversiones del presente ejercicio el Proyecto 2 "Liceo Naval Almirante Brown" dentro del Programa 38 "Sitios de Memoria" correspondiente al área del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, con destino a la realización de la construcción de dicho Liceo Naval en el marco del convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad y la Armada Argentina;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobadas por el Decreto N° 58/07 (B.O.C.B.A. N° 2614);
Por ello,EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. BerosANEXO
RESOLUCIÓN N° 1.541 - MHGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 36.079/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la modificación de créditos solicitada por la Coordinación General de la Jefatura de Gobierno con destino al Programa 1 perteneciente al Sr. Jefe de Gobierno;
Que la modificación que se propicia está motivada en la necesidad de afrontar los gastos que demandará la presencia de personalidades nacionales e internacionales que participarán junto al Sr. Jefe de Gobierno en diversas reuniones en las cuales se abordarán temas afines a las políticas de gobierno, para lo cual será menester solventar, entre otras erogaciones, las correspondientes a pasajes, hotelería, traslados, festejos, obsequios, compromisos de cortesía, agasajos, invitaciones y servicios de catering;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobadas por el Decreto N° 58/07 (B.O.C.B.A. N° 2614);
Por ello,EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. BerosANEXO
RESOLUCIÓN N° 1.542 - MHGC
Se aprueba compensación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 20.821/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitan compensaciones crediticias dentro de la partida principal 1.8 "Contrato de empleo público", solicitadas por diversas jurisdicciones a los fines de incrementar los montos de contratación de personas que se desempeñan bajo el régimen de trabajadores por tiempo determinado, establecido por Decreto N° 948/05 (B.O.C.B.A. N° 2238) en función de lo normado por el art. 39 de la Ley N° 471;
Que la Resolución N° 1.154-MHGC/06 (B.O.C.B.A. N° 2498), reglamentaria del citado decreto, prevé la posibilidad de incrementar los valores de los montos contractuales en la medida que los contratados tengan asignadas nuevas tareas que justifiquen dicha acción y que se cuente con crédito disponible en la partida correspondiente;
Que, con tal fin, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobadas por el Decreto N° 58/07 (B.O.C.B.A. N° 2614);
Por ello,EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. BerosANEXO
Imagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RESOLUCIÓN N° 1.543 - MHGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 36.086/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la modificación de créditos solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente, con destino al Programa 70 "Cuerpo de Promotores Ambientales";
Que la modificación que se propicia tiene por objeto solventar el alquiler de minibuses necesarios para efectuar el traslado de los promotores ambientales a los diversos puntos de la ciudad donde deban cumplir con sus funciones;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobadas por el Decreto N° 58/07 (B.O.C.B.A. N° 2614);
Por ello,EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 1° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. BerosRESOLUCIÓN N° 1.544 - MHGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Visto el Expediente N° 36.088/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la modificación de créditos solicitada por el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas a fin de reforzar la partida 5.5.2 "Transferencias a empresas públicas no financieras para financiar gastos corrientes" correspondiente al Programa 48 "Expansión y ampliación de la Red de Transporte Subterráneo";
Que tal refuerzo crediticio está motivado en la necesidad financiera de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. surgida como consecuencia de la negociación con la Asociación Gremial de Subterráneos por una recomposición salarial desde el 1° de enero así como un incremento de costos en insumos básicos para su funcionamiento;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2007, aprobadas por el Decreto N° 58/07 (B.O.C.B.A. N° 2614);
Por ello,EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. BerosANEXO
RESOLUCIÓN N° 1.015 - DGR
Se consideran presentadas en término, hasta el 18/5/07, las solicitudes de inscripción de los contribuyentes o responsables cuyas actividades se encuentran gravadas a alícuota cero por ciento (0%) respecto del Impuesto Sobre los Ingresos BrutosBuenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Visto los términos del artículo 138 del Código Fiscal (t.o. 2006) y su modificatoria Ley N° 2.179 (B.O. N° 2594), del artículo 61 de la Ley Tarifaria 2007 (separata del B.O. N° 2594) y de la Resolución N° 235-DGR/07, y
CONSIDERANDO:
Que la primera de las normas citadas establece que los contribuyentes que gocen de los beneficios de la alícuota cero por ciento (0%), deben inscribirse indefectiblemente ante la Dirección General de Rentas en los términos y condiciones que ésta fije al efecto;
Que la Resolución N° 235-DGR/07 fijó los vencimientos para la inscripción de los contribuyentes al mencionado régimen;
Que es intención de la administración tributaria facilitar a los contribuyentes comprendidos en el régimen su inscripción en tiempo y forma ante esta Dirección General, razón por la cual resulta aconsejable tener por presentadas en término las solicitudes de inscripción para todas las actividades comprendidas, con posterioridad al vencimiento establecido en el Anexo I de la resolución antes citada;
Por ello, en virtud de los términos del artículo 138 del Código Fiscal (t.o. 2006), su modificatoria Ley N° 2.179 (B.O. N° 2594) y concordantes de años anteriores,EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:Artículo 1° - Considérense presentadas en término hasta el 18 de mayo de 2007 las solicitudes de inscripción de los contribuyentes o responsables cuyas actividades se encuentran gravadas a alícuota cero por ciento (0%) respecto del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, conforme la enunciación contenida por el artículo 61 de la Ley Tarifaria 2007.
Artículo 2° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subdirecciones Generales y Direcciones dependientes de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Leguizamón (D.G.A.)Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N° 729 - MSGC
Obra "Construcción de las obras civiles, equipamiento y mantenimiento para la rehabilitación, reestructuración y modernización del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde": se aprueba el acta de recepción definitiva de la Etapa IBuenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Visto la Nota N° 11.363-MSGC/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la recepción definitiva parcial correspondiente a la Etapa I de la obra: "Construcción de las obras civiles, equipamiento y mantenimiento para la rehabilitación, reestructuración y modernización del Hospital de Niños "Pedro de Elizalde", ubicado en Av. Montes de Oca 40;
Que, el pliego de bases y condiciones generales, en el punto 1.13.10, establece que transcurrido el plazo de garantía establecido en el pliego de bases y condiciones particulares, se podrá realizar la recepción definitiva de las obras;
Que, en consecuencia, el punto 2.13.3 del pliego de bases y condiciones particulares que rige la contratación de la obra que nos ocupa, estipula que el plazo de garantía será de doce (12) meses, a partir de la recepción provisoria de cada una de las etapas;
Que, a su vez, en el punto 2.13.4 de la documentación en análisis, fija que la finalización de los plazos de garantía sin observaciones determinará, siempre que cumplan los requisitos establecidos en él, la recepción parcial definitiva de obra;
Que, a su vez, establece que la misma se formalizará por acta, la cual deberá ser labrada en presencia de la contratista o su representante técnico y firmada por éste y la inspección de la obra, "ad referéndum" del comitente;
Que el día 11 de noviembre de 2005 se produjo la recepción provisoria de los trabajos de Etapa I, comprendida por el Edificio Cinta, identificado como sector "A" de la obra y el establecimiento identificado como sector "F", habilitándose al uso público;
Que habiendo transcurrido doce (12) meses de la recepción provisoria, se realizó la revisión de las instalaciones en forma conjunta entre la Dirección de Obra, las autoridades del hospital y representantes de la Unidad de Proyectos Especiales "Hospital Elizalde" dependiente de este Ministerio, constatándose tanto el buen estado de las obras como el correcto funcionamiento de equipos, maquinarias y diversos elementos de equipamiento médico y verificando que se han completado los faltantes y subsanado las deficiencias observadas oportunamente en el acta de recepción provisoria, excepción de aquellas que se detallan en el Punto 3 del acta de recepción definitiva que, como Anexo forma parte integrante de la presente;
Que, en consecuencia, las partes aceptan que las tareas faltantes integraran la Etapa II de la obra, en virtud de tratarse de trabajos que no pudieron ser completados por razones diversas, vinculadas al funcionamiento simultáneo de los servicios asistenciales;
Que, las partes han suscripto, en fecha 13 de noviembre de 2006, la correspondiente acta de recepción definitiva de la Etapa I, "ad referéndum" del Sr. Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el acta mencionada queda establecido que se extinguen las garantías relacionadas con la Etapa I, con excepción de las que corresponden a las tareas faltantes que integrarán la Etapa II de la obra;
Que, por lo expuesto, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares de esta obra, corresponde aprobar el acta que se propicia;
Por ello,EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase en todos sus términos, el acta de recepción definitiva de la Etapa I, y sus respectivos Anexos, de la obra "Construcción de las obras civiles, equipamiento y mantenimiento para la rehabilitación, reestructuración y modernización del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", suscripta el 13 de noviembre de 2006, entre la empresa contratista Dycasa S.A. - Calcaterra S.A.C.I.F.I. y C. - Unión Transitoria de Empresas, la Dirección de obra ejercida por Bev S.A., el Director del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" y la Unidad de Proyectos Especiales "Hospital Elizalde", la que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, al Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" y la Unidad de Proyectos Especiales "Hospital Elizalde". De MicheliNOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente puede ser consultado en el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", Av. Montes de Oca 40, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.
Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 1.200 - MCGC
Se reservan ejemplares del libro "Paisaje Cultural de Buenos Aires" para su distribución gratuitaBuenos Aires, 7 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 2.829-DGTALMC/07 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de este Ministerio de Cultura solicita autorización para la distribución gratuita de ciento cincuenta (150) ejemplares del libro "Paisaje Cultural de Buenos Aires" entre colegios, bibliotecas y demás instituciones que los soliciten;
Que cabe aclarar que la cantidad de ciento cincuenta (150) ejemplares editados es una segunda edición que se agrega a los trescientos (300) anteriormente autorizados mediante la Resolución N° 843-MCGC/07;
Que dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que el Gobierno de la Ciudad está realizando a través de la citada Subsecretaría;
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nros. 25.702 (B.M. N° 14.067) y 25.752 (B.M. N° 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407),LA MINISTRA DE CULTURA
RESUELVE:Artículo 1° - Resérvase la cantidad de ciento cincuenta (150) ejemplares del libro "Paisaje Cultural de Buenos Aires" para la distribución gratuita en forma de cortesía a diversos colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, quien deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área Fiscalizaciones de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. FajreRESOLUCIÓN N° 1.308 - MCGC
Se autoriza impresión de entrada únicaBuenos Aires, 11 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 313-DGM/07 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 289-MHGC/06 y la Disposición N° A 131-DGC/06 y la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización pertinente para la impresión de las entradas de los museos que le dependen;
Que por Resolución N° 289-MHGC/06 se adopta el modelo de comprobante de entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° A 131-DGC/06 aprueba el procedimiento administrativo y contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero del 2007;
Que por Disposición N° 24-DGM/03 la mencionada Dirección General fijó el valor unitario de las entradas de dichos museos;
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407),LA MINISTRA DE CULTURA
RESUELVE:Artículo 1° - Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el Anexo que pasa a formar parte de la presente resolución, en el modo y forma que establece la Resolución N° 289-MHGC/06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición N° A 131-DGC/06.
Artículo 2° - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, y remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. FajreMinisterio de Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 243 - MEPGC
Obra "Plaza Unidad Latinoamericana": se aprueba Licitación Pública N° 1.085/05 y se adjudica a Planobra S.A.Buenos Aires, 14 de mayo de 2007.
Visto la Ley de Obra Pública N° 13.064 (B.O. del 28/10/47), vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 3° de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), reglamentada por Decreto N° 1.000/99 (B.O.C.B.A. N° 704), el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Expediente N° 7.828/05, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de la obra: "Plaza Unidad Latinoamericana";
Que se procedió a imputar a los códigos contables correspondientes los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 2-SPTyDS/06 el entonces Secretario de Producción Turismo y Desarrollo Sustentable, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas generales y particulares para la obra, llamó a Licitación Pública N° 1.085-DGCTAPTDS/05 y fijó para el día 17 de marzo de 2006 la apertura del Sobre N° 1;
Que por Resolución N° 154-SPTyDS/06 el entonces Secretario de Producción Turismo y Desarrollo Sustentable, prorrogó para el día 17 de mayo de 2006 la apertura del Sobre N° 1 del llamado a Licitación Pública N° 1.085-DGCTAPTDS/05;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires que ordena la legislación vigente;
Que en atención a la modificación de estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 1.925 y su Decreto reglamentario N° 350/06, este Ministerio resulta competente en estas actuaciones;
Que tal como surge del Acta de Apertura de Propuestas N° 2-MEP/06, se recibieron 9 (nueve) ofertas de las firmas: Altote S.A. - Ricavial S.A. (U.T.E.), Naku Construcciones S.R.L., Rowing S.A., Filip S.A., Grape Constructora S.A., Cumuni S.A., Planobra S.A., Instalectro S.A.. y Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A.;
Que la Comisión de Preadjudicaciones -Creada por Resolución N° 302-MEP/06- aconsejó, mediante acta de fecha de 28 de noviembre de 2006, calificar para la apertura del Sobre N° 2 a las empresas Naku Construcciones S.R.L., Filip S.A., Grape Contructora S.A., Cumuni S.A., Planobra S.A. e Instalectro S.A., y descalificar a las empresas Altote S.A. - Ricavial S.A. (U.T.E.), Rowing S.A. y Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A. puesto que sus ofertas no se ajustaron a las previsiones del pliego;
Que dicha acta de preselección fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público, los días 1°, 4 y 5 de diciembre de 2006, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnación, ninguna presentación al respecto;
Que por Resolución N° 613-MEPGC/06, la Ministra de Espacio Público, procedió a calificar a las ofertas presentadas por las empresas Naku Construcciones S.R.L., Filip S.A, Grape Constructora S.A, Cunumi S.A, Planobra S.A. e Instalectro S.A., declaró no aptas las ofertas de Altote S.A, Ricavial S.A. (U.T.E), Rowing S.A. y Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.FA y llamó a la apertura del Sobre N° 2 para el día 19 de diciembre de 2006;
Que el 19 de diciembre de 2006 tuvo lugar la apertura del Sobre N° 2 y se labró el Acta de Apertura N° 18/06 en la que se transcribieron las ofertas económicas de Naku Construcciones S.R.L. -$ 3.310.000; Filip S.A. $ 3.504.712,71; Grape Constructora S.A. -$ 2.998.364,68; Cunumí S.A. $ 3.070.000,87-; Planobra S.A. $ 2.939.567- e Instalectro S.A. -$ 2.990.000,96;
Que la Comisión de Preadjudicaciones aconsejó, mediante Acta N° 5/07, la adjudicación a la firma Planobra S.A., por resultar su oferta las mas conveniente y ajustarse al pliego de bases y condiciones;
Que dicha acta de preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público, los días 23, 24 y 25 de enero de 2007, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnación, ninguna presentación al respecto.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas intervenciones que le competen de acuerdo con la normativa vigente no encontrando objeciones que formular al procedimiento llevado a cabo en las presentes actuaciones;
Que de acuerdo con la Ley de Obra Pública N° 13.064, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y en virtud del dictado de la ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407/06), su Decreto reglamentario N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416), este Ministerio de Espacio Público resulta competente para entender en el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de la encomienda efectuada por el Decreto N° 544/07,EL MINISTRO DE HACIENDA A CARGO DEL
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública N° 1.085/05, efectuada al amparo de los términos del artículo 9° de la Ley de Obra Pública por el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y adjudícase a la firma Planobra S.A., la contratación de la obra: "Plaza Unidad Latinoamericana" por la suma de pesos dos millones novecientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y siete ($ 2.939.567), con destino a este Ministerio de Espacio Público.
Artículo 2° - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del corriente ejercicio.
Artículo 3° - Autorízase al Subsecretario de Mantenimiento Urbano a suscribir el pertinente contrato, como así también a resolver todas las contingencias que deriven de su ejecución.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y gírense los actuados al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público para la prosecución del trámite. Notifíquese al adjudicatario y a los restantes interesados. BerosMinisterio de Planeamiento y Obras Públicas
RESOLUCIÓN N° 276 - MPyOPGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 27 de abril de 2007.
Visto la Nota N° 189-DGOV/07, mediante la cual se propicia una redistribución de créditos asignados al Programa Presupuestario 24 que se encuentran bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora N° 812 "Dirección General de Obras Viales", y
CONSIDERANDO:
Que dicha redistribución se fundamenta en la necesidad de propiciar la creación de diversas partidas de los Incisos 2 y 3 "Bienes de Consumo" y "Servicios No Personales" para lograr una adecuada reasignación de los recursos con los que cuenta;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2007 se establecen niveles de competencia que facultan a los señores Ministros o máxima autoridad de la jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 1 del Anexo A al cual hace mención el artículo 8° del Capítulo Tercero "Modificaciones" Anexo I, del Decreto N° 58/07, por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Por ello,EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. SchiaviANEXO I
RESOLUCIÓN N° 277 - MPyOPGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 27 de abril de 2007.
Visto la Nota N° 1.073-DGOP/07, mediante la cual se propicia la creación de la partida 3.5.8 "Imprenta, publicaciones y reproducciones", 3.5.9 "Otros no especificados precedentemente" de la 3.5 "Servicios empresariales, comerciales y financieros" y la 4.3.4 "Equipo de comunicación y señalamiento" dentro del Programa Presupuestario 25 que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección General de Obras Públicas, y
CONSIDERANDO:
Que dicha creación se fundamenta en la necesidad de afrontar la correcta imputación de los gastos realizados por los conceptos citados precedentemente;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2007 se establecen niveles de competencia que facultan a los señores Ministros o máxima autoridad de la jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 3 del Anexo A al cual hace mención el artículo 8° del Capítulo Tercero "Modificaciones" Anexo I, del Decreto N° 58/07, por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Por ello,EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. SchiaviANEXO I
RESOLUCIÓN N° 287 - MPyOPGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 2 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 11.268-MPyOP/07, se propicia una redistribución de créditos asignados al Programa Presupuestario 24 que se encuentra bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora N° 812 "Dirección General de Obras Viales", y
CONSIDERANDO:
Que dicha redistribución se fundamenta en la necesidad de redistribuir los créditos del Proyecto 2 "Cruces Ferroviarios a distinto nivel" a los fines de financiar las obras que lo integran y que se encuentran en trámite licitatorio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2007 se establecen niveles de competencia que facultan al Ministro del Área o a la máxima autoridad de la jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 2 del Anexo A al cual hace mención el artículo 8 del Capítulo Tercero "Modificaciones" Anexo I, del Decreto N° 58/07, por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Que mediante la sanción de la Ley N° 1.925, promulgada por el Decreto N° 328/06 se aprobó la "Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad";
Que de acuerdo a los puntos 6 y 7 del apartado b) del artículo 8° del Título III de la mencionada Ley se determina la representatividad política y administrativa de los respectivos Ministerios en la persona de su titular, facultándolo para resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo;
Por ello,EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. SchiaviANEXO I
RESOLUCIÓN N° 329 - MPyOPGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 11.274-MPyOP/07, se propicia una redistribución de créditos asignados al Programa Presupuestario 54 que se encuentra bajo la responsabilidad de la Unidad Ejecutora N° 307 "Dirección General de Proyectos y Obras", y
CONSIDERANDO:
Que dicha redistribución se fundamenta en la necesidad de redistribuir los créditos a fin de regularizar los saldos deficitarios producidos dentro del 1er. trimestre del corriente ejercicio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2007 se establecen niveles de competencia que facultan al Ministro del Área o a la máxima autoridad de la jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 5 del Anexo A al cual hace mención el artículo 8° del Capítulo Tercero "Modificaciones" Anexo I, del Decreto N° 58/07, por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Que mediante la sanción de la Ley N° 1.925, promulgada por el Decreto N° 328/06 se aprobó la "Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad";
Que de acuerdo a los puntos 6 y 7 del apartado b) del artículo 8° del Título III de la mencionada Ley se determina la representatividad política y administrativa de los respectivos Ministerios en la persona de su titular, facultándolo para resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo;
Por ello,EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. SchiaviANEXO I
RESOLUCIÓN N° 330 - MPyOPGC
Se aprueba modificación de créditosBuenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 11.287-MPyOPGC/07, mediante la cual se propicia la creación de la partida 2.2.9 "Textiles y vestuario" y 2.5.9 "Productos químicos, combustibles y lubricantes" dentro del Programa 25 asignado a la Dirección General de Obras Públicas y la creación de las partidas 3.7.8 "Movilidad", 2.2.2 "Prendas de vestir" y 2.6.2 "Productos de vidrio" del Programa Presupuestario 7 que se encuentra bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Planeamiento, y
CONSIDERANDO:
Que el incremento de que se trata está destinado a afrontar la correcta imputación de los gastos realizados por los citados conceptos como asimismo, contar con viáticos para solventar los gastos que ocasiona la entrega de actuaciones a distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad u otras instituciones, por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2007 se establecen niveles de competencia que facultan a los señores Ministros o máxima autoridad de la jurisdicción a efectuar modificaciones de créditos, tal como se indica en el Apartado II, Punto 1 y 3 del Anexo A al cual hace mención el artículo 8° del Capítulo Tercero "Modificaciones" Anexo I, del Decreto N° 58/07, por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Por ello,EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. SchiaviANEXO I
RESOLUCIÓN N° 360 - MPyOPGC
Obra "Reparación de la Plaza Colón": se aprueba adicional de obra a favor de Teximco S.A.Buenos Aires, 18 de mayo de 2007.
Visto la Nota N° 34-DGIL/07, relacionada con la aprobación de una ampliación de los trabajos contractuales previstos para la obra "Reparación de la Plaza Colón", adjudicada a la empresa Teximco S.A., conforme Licitación Pública N° 4/05, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente N° 3.605/05 tramitó la Licitación Pública N° 4/05, obra "Reparación Plaza Colón", en la que resultó adjudicataria la empresa Teximco S.A., quien se comprometió a realizarla en las condiciones, plazos y especificaciones establecidas en la documentación licitatoria, por la suma de $ 10.891.975,16 que oportunamente había ofertado;
Que mediante Decreto N° 2.308/06 se ha transferido la gestión de la ejecución de la obra Plaza Colón, del Ministerio de Medio Ambiente a la órbita del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que de acuerdo a la citada nota, durante la marcha de la obra, se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos no previstos en la documentación original del contrato;
Que notificada la contratista, ésta presenta para su aprobación los respectivos presupuestos y análisis de precios, fijando los valores de los adicionales que resultan de las nuevas tareas a encarar;
Que analizados los precios informados por la empresa Teximco S.A., por parte de las áreas técnicas de esta repartición, se ha considerado que los mismos encuadran dentro de los precios vigentes en plaza, siendo, por tanto, razonables;
Que los montos acordados, respecto de la colocación de escudos en rejas exteriores, reubicación de la balaustrada, anulación de cámara pluvial, refuerzo de contrapiso en sector mástil y recolocación de cordón de granito, significan un adicional total de pesos quinientos cuarenta y un mil ochocientos cinco con 81/100 ($ 541.805,81);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407) y el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416),EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:Artículo 1° - Apruébase un adicional de obra por un monto de pesos quinientos cuarenta y un mil ochocientos cinco con 81/100 ($ 541.805,81) a favor de la empresa Teximco S.A., adjudicataria de la obra, cuya descripción luce en el Anexo I, integrante de la presente, en concepto de reconocimiento de trabajos no previstos en la documentación original de contrato.
Artículo 2° - El gasto que demanda lo aprobado en el artículo primero, será imputado al ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3° - La empresa contratista deberá presentar la garantía correspondiente a la presente ampliación contractual.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y comuníquese a la Subsecretaría de Infraestructura y Obras. Fecho, dése intervención a las Direcciones Generales de Infraestructura Lumínica, Técnica, Administrativa y Legal, y a la Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, notifíquese en forma fehaciente a la empresa Teximco S.A., y posteriormente archívese. SchiaviSecretaría General
RESOLUCIÓN N° 124 - SSDEP
Obra "Construcción de nuevas instalaciones y refacciones en el Polideportivo Don Pepe": se prorroga el llamado a Licitación Pública N° 1-DGCRD/07Buenos Aires, 16 de mayo de 2007.
Visto la Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04,el Expediente N° 5.212/07, Resoluciones N° 96 y 97-SSDEP/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la realización de la obra: "Construcción de nuevas instalaciones y refacciones en el Polideportivo Don Pepe" en el predio sito en la calle Hornos intersección Brandsen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a fin de ejecutar dicho proyecto se realizó el correspondiente llamado a licitación pública conforme a la normativa vigente en este ámbito Ley N° 13.064 (Ley Nacional de Obra Publica), mediante Resolución N° 97-SSDEP/07;
Que, por razones ajenas a esta repartición, al día de la fecha, el llamado a licitación no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, requisito indispensable conforme a la normativa vigente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04,EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:Artículo 1° - Prorróguese el llamado a Licitación Pública N° 1-DGCRD/07, para contratar la siguiente obra: "Construcción de nuevas instalaciones y refacciones en el Polideportivo Don Pepe" en el predio sito en la calle Hornos intersección Brandsen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Establécese como nueva fecha de apertura de sobres el día 12 de junio de 2007 las 13 hs. El lugar de apertura es la Dirección General de Coordinación de Recursos Deportivos, Cerrito 268, 8° piso.
Artículo 3° - Establécese como nueva fecha para presentación de las ofertas el día 11 de junio de 2007 a las 15 hs.
Artículo 4° - Establécese que la consulta del pliego y su compra se realizará en la, Dirección General de Coordinación de Recursos Deportivos, Cerrito 268, 8° piso, en el horario de 10 a 15 hs., hasta el día anterior a la apertura.
Artículo 5° - Las consultas técnicas se efectuarán hasta el día 7 de junio de 2007, por escrito en la Dirección General de Coordinación de Recursos Deportivos, Cerrito 268, 8° piso, en el horario de 9 a 14 hs.
Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. AndriliConjuntas: Ministerio de Espacio Público - Ministerio de Gobierno
RESOLUCIÓN N° 755 - MEPGC-MGGC
Se amplía cantidad de módulos previstos en el Convenio Específico registrado bajo el N° 2.930 del 31/3/06Buenos Aires, 9 de mayo de 2007.
Visto el Decreto N° 1.853/05, y el Convenio Específico registrado bajo el N° 2.930, y
CONSIDERANDO:
Que por el decreto mencionado en el visto, se aprobó el texto del convenio marco que se celebró entre la ex Secretaría de Seguridad, la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Buenos Aires, a fin de que dicha universidad le brindara al Gobierno de la Ciudad asistencia técnica en materia de implementación de nuevas tecnologías en materia de seguridad;
Que posteriormente se suscribió el correspondiente convenio específico que tuvo por objeto la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integral de video vigilancia en parques y plazas para la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable;
Que en la Cláusula V se estableció el valor que por adicionales de nuevas instalaciones debía abonarse;
Que en el Anexo I "Descripción del Servicio" se estableció que LA CIUDAD por razones de mérito, oportunidad y conveniencia podría fijar nuevos puntos remotos de capturas de video, los que serían consensuados con la universidad;
Que por Nota N° 3-SSMUR/07 la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano solicitó la ampliación del referido convenio a fin de poder dotar al Parque Centenario y a las Plazas San Martín, Güemes e Irlanda, de un sistema integral de video vigilancia;
Que motivó esta solicitud los hechos de vandalismo a las que son sometidas diariamente estas plazas y parques;
Que debemos tener presente las costosas inversiones que recientemente se han realizado sobre estos espacios públicos, todas ellas con el objeto de brindar a los vecinos de la Ciudad Autónoma, lugares dignos de ser vividos y aprovechados, rescatando estos predios con sus características culturales, artísticas e históricas;
Que mediante Registro N° 29-SSSU/07, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional informó que después de realizada la evaluación técnica, la ampliación solicitada requería una cantidad de diez (10) módulos nuevos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas y en virtud de la encomienda de firma efectuada mediante el Decreto N° 544/07,EL MINISTRO DE HACIENDA A CARGO
DEL MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVEN:Artículo 1° - Ampliar en diez (10) la cantidad de módulos previstos en el Convenio Específico que fuera registrado bajo el N° 2.930 con fecha 31 de marzo de 2006.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Beros - GorgalDISPOSICIONES
Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 49 - DGINFR
Obra "Reparación y Mantenimiento de Edificios de la Secretaría de Cultura - Intervención: Reacondicionamiento Centro Cultural Plaza Defensa": se aprueba la Ampliación de Plazo N° 1Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Visto el Registro N° 897-DGINFR/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la Ampliación de Plazo N° 1 para la obra "Reparación y Mantenimiento de Edificios de la Secretaría de Cultura - Intervención: Reacondicionamiento Centro Cultural Plaza Defensa", cuya contratación tramitó mediante licitación privada de Obra Menor N° 167/06 (Expediente N° 1.693/06), adjudicada por Resolución N° 2.050-SSPC/06 y contratada con Di Pietro Paolo Rubens Ernesto por un monto de pesos trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta ($339.250,00);
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 15 de noviembre de 2006, con un plazo de ejecución de obra de noventa (90) días corridos, con fecha prevista de finalización el día 13 de febrero de 2007;
Que por Registro N° 897-DGINFR/07 la empresa contratista Di Pietro Paolo Rubens Ernesto solicita noventa y tres (93) días corridos en concepto de ampliación de plazo de obra como consecuencia de las precipitaciones acaecidas en los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007, y de las demoras de los proveedores en la entrega de materiales en stock y en la fabricación de los mismos;
Que la ampliación de plazo solicitada cuenta con la conformidad de la Dirección de Obras de esta Dirección General conforme surge de fs. 10;
Que la nueva fecha de finalización resultante es el 17 de mayo de 2007;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DISPONE:Artículo 1° - Apruébase la Ampliación de Plazo N° 1 de noventa y tres (93) días corridos, correspondiente a la obra "Reparación y Mantenimiento de Edificios de la Secretaría de Cultura - Intervención: Reacondicionamiento Centro Cultural Plaza Defensa", adjudicada a la contratista Di Pietro Paolo Rubens Ernesto, fijándose como nueva fecha de finalización el día 17 de mayo de 2007.
Artículo 2° - La empresa contratista deberá completar los seguros que correspondan de acuerdo al nuevo plazo otorgado.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese la presente disposición a la firma Di Pietro Paolo Rubens Ernesto y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. ArreseDISPOSICIÓN N° 50 - DGINFR
Obra "Capilla San Roque -Hospital de Agudos Ramos Mejía- Intervención: Restauración y Puesta en Valor en las Fachadas y Acondicionamiento Interior": se aprueba la ampliación de Plazo N° 1Buenos Aires, 15 de mayo de 2007.
Visto el Registro N° 896-DGINFR/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la Ampliación de Plazo N° 1 para la obra "Capilla San Roque -Hospital de Agudos Ramos Mejia- Intervención: Restauración y Puesta en Valor en las Fachadas y Acondicionamiento Interior", cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor N° 2/06 (Expediente N° 58.796/05), adjudicada por Disposición N° 63-DGINFR/06 y contratada con Di Pietro Paolo Rubens Ernesto por un monto de pesos ciento setenta y cinco mil ($ 175.000,00);
Que la obra tuvo fecha de inicio el día 1° de septiembre de 2006, con un plazo de ejecución de obra de ciento ochenta (180) días corridos, con fecha prevista de finalización el día 27 de febrero de 2007;
Que por Registro N° 896-DGINFR/07 la contratista Di Pietro Paolo Rubens Ernesto solicita ochenta y seis (86) días corridos en concepto de ampliación de plazo de obra como consecuencia de las precipitaciones acaecidas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007, de la ejecución de cateos, muestras de colores de muro y de la realización del informe sobre procedimientos de restauración para consolidación de textos y fondos;
Que la ampliación de plazo solicitada cuenta con la conformidad de la Dirección de Obras de esta Dirección General conforme surge de fs. 12;
Que la nueva fecha de finalización resultante es el 24 de mayo de 2007;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DISPONE:Artículo 1° - Apruébase la Ampliación de Plazo N° 1 de ochenta y seis (86) días corridos, correspondiente a la obra "Capilla San Roque -Hospital de Agudos Ramos Mejía- Intervención: Restauración y Puesta en Valor en las Fachadas y Acondicionamiento Interior", adjudicada a la contratista Di Pietro Paolo Rubens Ernesto, fijándose como nueva fecha de finalización el día 24 de mayo de 2007.
Artículo 2° - La empresa contratista deberá completar los seguros que correspondan de acuerdo al nuevo plazo otorgado.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese la presente disposición a la firma Di Pietro Paolo Rubens Ernesto y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. ArreseMinisterio de Planeamiento y Obras Públicas
DISPOSICIÓN N° 105 - DGIUR
Se autoriza localización de Uso en inmueble sito en Av. Perito Moreno 54 al 56Buenos Aires, 19 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 6.889/06 se consulta sobre la posibilidad de localizar en el predio sito en Av. Perito Moreno 54 al 56, planta baja, U.F N° 3, en el rubro: "Sub bases", de la Empresa Prestataria del Servicio de Mantenimiento Urbano de Limpieza", con una superficie de 477,21 m2,
CONSIDERANDO:
Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2bIII de Zonificación General del Código de planeamiento Urbano (Ley N° 449, B.O. N° 1044):
Que por Informe N° 470-DGIUR/06, la Supervisión de Interpretación Urbana remite al CPUAM debido a que el rubro "Servicios de Saneamiento Publico" n.c.p, resulta referenciado con el numeral "C" en observaciones;
Que por Informe N° 194-CPUAM/06, se indica acceder a la localización "Servicios de Saneamiento Publico" n.c.p, durante la vigencia del contrato de servicio de mantenimiento urbano de limpieza suscripto entre Nittida y el G.C.A.B.A.;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:Artículo 1° - Autorízase en el inmueble sito en Av. perito Moreno 54 al 56, planta baja, U.F.N° 3, la localización del Uso: "Servicios de saneamiento publico" n.c.p, con una superficie de 477,21 m2, durante la vigencia del contrato de servicio de mantenimiento urbano de limpieza suscripto entre Níttida y el G.C.A.B.A., debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes aplicables a la actividad.
Artículo 2° - Dado que la actividad no se encuentra categorizada deberá la autoridad de aplicación de la Ley N° 123 evaluar el presente caso.
Artículo 3° - Dentro del plazo de vigencia de 180 días, el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la presente al recurrente a través del Área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, cumplido remítase a la Dirección General de Política Evaluación Ambiental a fin de que se notifique al respecto, cumplido, archívese. GilliDISPOSICIÓN N° 106 - DGIUR
Se autoriza localización de Usos en el inmueble sito en Santiago del Estero 1024/26Buenos Aires, 20 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 56.844/04 se consulta sobre la posibilidad de localizar los usos "Casa de lunch; café-bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería; cibercafé", para el predio sito en la calle Santiago del Estero 1024/26, P. baja, entrepiso y sótano, U.F. N° 1, con una superficie total de 167,85 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2aI, (parágrafo 5.4.1.3), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del mismo Código determinará la factibilidad de la localización del uso "Café-Bar, etc.";
Que del estudio realizado por la Supervisión de Interpretación Urbana se concluye que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso "Café-bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería; Cibercafé";
Que el uso "Casa de lunch" verifica la referencia "750" (superficie máxima 750 m²);
Que de acuerdo a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N° 1.352/02, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de impacto ambiental sin relevante efecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental no encuentra objeciones en la localización de los usos "Casa de lunch; café-bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería; Cibercafé" en los términos expuestos por esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Que no obstante, previo a la prosecución del trámite, se deberán verificar las condiciones constructivas para la habilitación de las actividades, en especial las relacionadas con el subsuelo y específicamente con los medios exigidos de salida;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:Artículo 1° - Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, en el inmueble sito en la calle Santiago del Estero 1024/26, P. baja, entrepiso y sótano, U.F.N°1, la localización de los usos "Casa de lunch; café-bar, com. min. bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería; Cibercafé", con una superficie total de 167,85 m², siempre que no supere un máximo de 3 computadoras y no se extienda la utilización de las mismas para juegos en red.
No obstante, previo a la prosecución del trámite, se deberán verificar las condiciones constructivas para la habilitación de las actividades, en especial las relacionadas con el subsuelo y específicamente con los medios exigidos de salida.
Artículo 2° - Se aclara que la presente autorización no implica el permiso para desarrollar actividades vinculadas con la música y/o canto, siendo éstas no permitidas en el distrito.
Asimismo no se admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
Artículo 3° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la presente al recurrente a través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; cumplido gírese para su conocimiento y demás fines a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; fecho, archívese. GilliDISPOSICIÓN N° 107 - DGIUR
Se autoriza localización de Usos en el predio sito en Arce 901/05/07Buenos Aires, 26 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 19.958/06 , se consulta sobre la posible localización en el inmueble sito en la calle Arce 901/05/07 de 493,08 m², el rubro usos "Café Bar, Casa de Lunch, Restaurante, Cantina, Confitería, Despacho de Bebidas, whisquería, cervecería", y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un predio emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449, B.O. N° 1044);
Que la actividad solicitada de "Café, bar, confitería, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería", se encuentra referenciada con el numeral "C", por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la localización de este uso;
Que del informe producido por la Supervisión Interpretación Urbana, la localización cumple con los parámetros de evaluación dispuestos para dicho uso en el distrito de implantación;
Que por Informe N° 260-CPUAM/06 el Consejo del Plan Urbano Ambiental no encuentra inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:Artículo 1° - Autorízase desde el punto de vista urbanístico en el predio sito en la calle Arce 901/05/07 de 493,08 m², la localización de los usos "Café Bar, Casa de Lunch, Restaurante, Cantina, Confitería, Despacho de Bebidas, whisquería, cervecería", debiendo cumplir con todas las normativas que resulten de aplicación.
Artículo 2° - Los módulos de estacionamiento resultan de carácter optativo por parte del recurrente y por tratarse de parcela de ancho menor a los 10,00 metros. No obstante de tener servicio de envío a domicilio debe cumplir con la Ref. 38 para estacionamiento.
Artículo 3° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días, dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4° - Regístrese, notifíquese al recurrente y entréguesele copia de la presente; cumplido, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, cumplido, remítase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos para su conocimiento y demás fines. Fecho archívese. GilliDISPOSICIÓN N° 108 - DGIUR
Se autoriza la ampliación de Usos no conforme en el inmueble sito en Conesa 3050/52Buenos Aires, 28 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 24.846/05 se consulta sobre ampliación del uso no conforme "Elaboración, depósito y fraccionamiento de productos químicos", sito en la calle Conesa 3050/52, P. baja, 1° piso y 2° piso, con una superficie existente de 409,66 m², y una superficie de ampliación de 244,31 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2bI, (parágrafo 5.4.1.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449);
Que motiva la solicitud la necesidad de cumplimiento de la Resolución N° 482/02 de SENASA, organismo de fiscalización y control de calidad de los productos para la industria agroalimentaria, según la cual los laboratorios de productos veterinarios deben cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura para poder certificar sus productos para habilitar su comercialización;
Que para la resolución de lo solicitado resulta de aplicación el art. 5.2.4.2 "Ampliaciones", que expresa: "...La ampliación de edificios que desarrollen actividades industriales consideradas como "Uso No conforme" según el distrito de zonificación, se regirán por el siguiente procedimiento;
a) Caso de ampliación edilicia en la parcela actual y/o lindera la cual incorpora el uso siempre que dicha ampliación cumpla con las normas de tejido y FOT del distrito: La Autoridad de Aplicación evaluará el proyecto técnico y edilicio para su aprobación o rechazo. Dicha evaluación requerirá del correspondiente informe técnico del Consejo...";
Que del estudio realizado por la Supervisión de Interpretación Urbana se concluye que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la Ampliación del Uso no conforme "Elaboración, depósito y fraccionamiento de productos químicos", con una superficie existente de 409,66 m², y una superficie de ampliación de 244,31 m²;
Que de acuerdo a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N° 1.352/02, y teniendo en cuenta que la ampliación de la actividad principal supera el 10% de la superficie declarada en planos de permiso de obra, deberá categorizarse según lo previsto en el artículo 9° de la Resolución N° 873;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental no encuentra objeciones en la localización de los usos solicitados en los términos expuestos por esta Dirección General de Interpretación Urbanística;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:Artículo 1° - Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, en el inmueble sito en la calle Conesa 3050/52, P. baja, 1° piso y 2° piso, la ampliación del uso no conforme "Elaboración, depósito y fraccionamiento de productos químicos", sito en la calle Conesa 3050/52, P. baja, 1° piso y 2° piso, con una superficie existente de 409,66 m², y una superficie de ampliación de 244,31 m²,
Artículo 2° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la presente al recurrente a través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; cumplido gírese para su conocimiento y demás fines a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; fecho, archívese. GilliDISPOSICIÓN N° 109 - DGIUR
Se autoriza localización de Uso en el local sito en Hipólito Yrigoyen 968Buenos Aires, 28 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 13.208/06 se consulta sobre la posibilidad de localizar en el local sito en la calle Hipólito Yrigoyen 968, P.B. y 1° P. el uso "Salón de Baile" con una superficie cubierta de 493,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona "9d" del Distrito APH1, de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.b, los usos solicitados merecieron el siguiente análisis;
Que desde el punto de vista patrimonial se considera que el rubro solicitado podría originar impacto en la Zona d, del Distrito APH1, por lo que se solicitó el análisis de niveles sonoros presentado a fs. 15 a fs. 17, que deberán ser evaluadas por el órgano de aplicación de la Ley N° 123;
Que por tratarse de un edificio de propiedad horizontal, con accesos independientes se solicitó la conformidad del Consorcio que consta a fs. 19;
Que del estudio realizado respecto del uso "Local de baile C" se informa que resultaría compatible con los usos de la zona que constituye un ámbito comercial, cultural, de recreación, turístico y de servicios;
Que por Informe N° 252 -CPUAM/06 correspondiente a lo aprobado en sesión plenaria por Acta N° 292 del 29 de junio de 2006 por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 7.2 "Intervenciones en parcelas de dominio privada o de personas de derecho público" el uso local de baile Clase "C", esta dentro del agrupamiento "Cultura, Culto y Esparcimiento" clase V "Locales de diversión", desde el punto de vista urbanístico comparte la localización solicitada;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:Artículo 1° - Autorízase en el local comercial sito en la calle Hipólito Yrigoyen 968, P.B. y P.A. la localización de los usos de "Local de Baile clase C", con una superficie cubierta de 493,20 m² para la Zona "9d" debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
Artículo 2° - La localización autorizada queda condicionada a la evaluación y dictamen de la autoridad de aplicación de la Ley N° 123 respecto de las condiciones de aislación acústicas previstas.
Artículo 3° - Cualquier tipo de reforma, modificación del inmueble, pintura de la fachada o colocación de toldos y colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele copia certificada de la presente disposición. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. GilliDISPOSICIÓN N° 110 - DGIUR
Se visan planos de "Modificación de obra con demolición parcial" para el inmueble sito en Bartolomé Mitre 401 al 427, esq. Reconquista 134Buenos Aires, 31 de julio de 2006.
Visto que por Expediente N° 4.377/06 se solicita el visado de planos de "Modificación de obra con demolición parcial" para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 401 al 427, esquina Reconquista 134, para el destino "Locales comerciales, Oficinas comerciales y oficinas consultoras", con una superficie de terreno de 1.370,03 m², una superficie existente de 11.048,49 m2, una superficie a demoler de 14,61 m² y una superficie a construir de 5,26 m², según planos obrantes a fs. 62 a 67 y sus copias a fs. 68 a 79, resultando una superficie total de 11.039,14 m²,
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito C1, y está catalogado con el Nivel de Protección Estructural. Para el distrito, los usos son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos N° 5.2.1.;
Que a fs. 25 de los presentes el recurrente adjunta copia certificada;
Que las obras solicitadas para su visado consisten básicamente en la readecuación funcional interior y renovación de las instalaciones, detallándose las siguientes tareas:
En planta baja:
a) Reorganización del hall de acceso para obtener un espacio mas abierto con sectores delimitados por paneles vidriados y un acceso exclusivo para discapacitados.
b) Acondicionamiento del cielorraso, modificándose sólo el sector correspondiente al ingreso.
c) Instalación de sistemas de CCTV y controles por molinetes para el ingreso al resto del edificio.
d) Renovación de la instalación de luminarias y redistribución de los difusores de A°A°.
e) Restauración de los mármoles de revestimiento tanto en los paramentos como en el solado.
En los pisos altos:
f) Readecuación de los espacios de servicios para resolver baños de discapacitados,
g) Demolición de tabiques internos de mampostería y de roca de yeso para obtener plantas libres de oficina.
h) Readecuación de las cajas de escaleras y palliers de ascensores, tanto en medidas como en materiales, para cumplimentar las normas contra incendio.
i) Colocación de pisos técnicos y nuevas instalaciones bajo cielorrasos sin modificar las carpinterías de las fachadas.
j) Conservación del revestimiento de boisserie en el sector de ochava del segundo piso, correspondiente a las oficinas jerárquicas.
k) Dentro de la antesala a ese sector mencionado se propone reubicar el vitraux central en el paño actual de acceso, para abrir, en su lugar, una salida a la antecámara lateral generada para obtener la caja de escaleras.
l) Instalación de un grupo electrógeno;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de rehabilitación y readecuación funcional, se informa que las obras propuestas mejoran las condiciones de seguridad y su infraestructura tecnológica, sin alterar las características de valor patrimonial. Asimismo, cabe destacar que estas reformas contemplan la adecuación de niveles y dimensiones necesarias para los espacios de trabajo y circulación para discapacitados;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras solicitadas no originan impactos relevantes en el área, ni afectan las condiciones definidas por el grado de protección estructural puesto que están consideradas dentro de la normativa vigente;
Que analizados los puntos anteriores se concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 62 a 67 y sus copias a fs. 68 a 79, con una superficie de terreno de 1.370,03 m², una superficie existente de 11.048,49 m2, una superficie a demoler de 14,61 m² y una superficie a construir de 5,26 m², según planos obrantes a fs. 62 a 67 y sus copias a fs. 68 a 79, resultando una superficie total de 11.039,14 m²;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo N° 265-CoPUA/03, no corresponde elevar los presentes actuados a dicho organismo;
Por ello,EL DIRECTOR GENERAL DE
INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONEArtículo 1° - Vísanse los planos de "Modificación de obra con demolición parcial" para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 401 al 427, esquina Reconquista 134, para el destino "Locales comerciales, Oficinas comerciales y oficinas consultoras", con una superficie de terreno de 1.370,03 m², una superficie existente de 11.048,49 m2, una superficie a demoler de 14,61 m² y una superficie a construir de 5,26 m², según planos obrantes a fs. 62 a 67 y sus copias a fs. 68 a 79, resultando una superficie total de 11.039,14 m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
Artículo 2° - El visado de los planos de obra se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el parágrafo 5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3° - Notifíquese al requirente que toda reforma, modificación del inmueble, intervención en la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días corridos a partir de la fecha de la misma. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele copia certificada de la presente disposición y de los planos obrantes a fojas 74 a 79, para archivo de la documentación en el organismo se destinará las fs. 68 a 73; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. GilliCERTIFICADOS DE CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDAD
Ministerio de Medio Ambiente
"La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N° 123, incorporado por la Ley N° 1.733"
Resolución N° 238-MMAGC/07.
Fecha de emisión: 12 de marzo de 2007.
Titular: Coto Centro Integral de Comercialización S.A.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista. Supermercado total (601.110). "Comercio minorista: galería comercial (603.320)", que se desarrolla en el local sito en avenida Antártida Argentina 1160, planta baja y entrepiso, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 77a; Parcelas: 00, Distrito de Zonificación: U10, con una superficie de 11.271,92 m2, como Régimen de Adecuación de impacto ambiental con relevante efecto.Certificado N° 5.413
Disposición N° 332-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 13 de marzo de 2007.
Titular: Obra Social para la Actividad Docente (O.S.P.L.A.D.)
Categorización de la actividad:
"Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400). Servicios terciarios: oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en el inmueble sito en Paraguay 2053/55, planta baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° pisos, con una superficie de 3.517,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 53, Parcela: 29, Distrito de Zonificación: E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.414
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Dora Mabel Parera.
Categorización de la actividad:
"Confección de prendas de vestir (excluido prendas de piel y cuero) (500.810). Alquiler de uniformes y ropa blanca (503.226). Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070)", a desarrollarse en el inmueble sito en Membrillar 86/88 planta baja, de esta ciudad, Distrito de Zonificación C2, con una superficie de 116 m2, cuya categorización es sin relevante efecto ambiental.Certificado N° 5.415
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Jhonny Patricio Aguirre Ramos.
Categorización de la actividad:
"Confección de prendas de vestir (excepto piel, cuero, camisas e impermeables) (500.810). Confección de camisas (500.800)", a desarrollarse en el inmueble sito en Bernaldes 137, planta baja, de esta ciudad, Distrito de Zonificación R2bII, con una superficie de 23,37 m2, cuya categorización es sin relevante efecto ambiental.Certificado N° 5.416
Disposición N° 334-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Telmauri S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Comercio mayorista con depósito menor del 60 % de productos no perecederos (633.070). Industria: estampado de telas excluido tejidos de punto (500.630)", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida Mosconi 3632, planta baja, con una superficie de 468,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 153, Parcela: 5, Distrito de Zonificación: E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.417
Disposición N° 335-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Digital Copier S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación (502.340). Reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341). Comercio mayorista: de máquinas para oficina, computadoras, informática (con depósito) (633.151). De artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, discos, juguetería y grabaciones (633.210)", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida Caseros 1531, planta baja y entrepiso, con una superficie de 415,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 42, Parcela: 38b, Distrito de Zonificación: C3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.418
Disposición N° 336-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Miriam Beatriz Tulaj.
Categorización de la actividad:
"Industria: mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral (503.109). Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (503.103). Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (503.104)", a desarrollarse en el inmueble sito en Juan Carlos Gómez 29, planta baja y entrepiso, con una superficie de 180 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 92, Parcela: 42, Distrito de Zonificación: E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.419
Disposición N° 337-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Santiago Tango.
Categorización de la actividad:
"Elaboración de postres a base de lácteos (500.052). Elaboración de helados con venta directa al público (500.074)", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida Intendente Rabanal 3321, planta baja y entrepiso, con una superficie de 317 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 5, Parcela: 28B, Distrito de Zonificación: R2bII; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.420
Disposición N° 338-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Miguel Ángel Machinandiarena.
Categorización de la actividad:
"Industria: empresa de limpieza de edificios. Empresa de desinfección y desratización. Limpieza y desinfección de tanques de agua potable" , a desarrollarse en el inmueble sito en Santiago del Estero 250, 3° piso, oficina 13, Unidad Funcional N° 13, con una superficie de 24,51 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 46, Parcela: 16, Distrito de Zonificación: E1; como de impacto ambiental sin relevante efecto.Certificado N° 5.421
Disposición N° 339-DGPyEA/07.
Fecha de emisión: 14 de marzo de 2007.
Titular: Adrián Gabriel Raya.
Categorización de la actividad:
"Comercio mayorista: productos no perecederos con depósito mayor 60% (626.570)", a desarrollarse en el inmueble sito en Fitz Roy 64/68, planta baja y planta alta, con una superficie de 844,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 56, Parcela: 23, Distrito de Zonificación: E2 frentista E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
° 173 - PG
Se modifica el Anexo II, Organización Visual de Escritos Judiciales de la Resolución N° 360-PG/05, texto ordenado Resolución N° 370-PG/05Buenos Aires, 16 de mayo de 2007.
Visto el art. 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.218 y su modificatoria Ley N° 1.251, la Resolución N° 360-PG/05, texto ordenado Resolución N° 370-PG/05, B.O. N° 2353, y
CONSIDERANDO:
Que surgen de la citada Resolución N° 360-PG/05, en su Anexo II, las pautas generales para la organización visual de los escritos judiciales, estableciéndose específicamente en el apartado a), el tamaño de papel que debe ser utilizado;
Que resulta conveniente modificar dicha resolución, en relación a las medidas del papel que debe ser empleado en los mencionados escritos judiciales;
Que ello obedece a la necesidad de compatibilizar los escritos elaborados por este organismo de la Constitución con las reglamentaciones judiciales vigentes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:Artículo 1° - Modifícase el Anexo II, Organización Visual de Escritos Judiciales, pautas generales, punto a) de la Resolución N° 360-PG/05, texto ordenado Resolución N° 370-PG/05, B.O. N° 2353, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"a) Papel
Se utilizará papel obra primera blanco alisado, peso relativo 80 gr. (ochenta gramos) por metro cuadrado, de tamaño oficio (216 x 356 mm. - doscientos dieciséis por trescientos cincuenta y seis milímetros)".
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Control de Legalidad y de Asuntos Contenciosos y a las Direcciones Generales dependientes de esta Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. ZbarDISPOSICIONES
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N° A 45 - DGC
Isolina N. Di Benedetto de Frutos: se desestima recurso de reconsideración contra la Disposición N° A 90-DGCG/06Buenos Aires, 9 de mayo de 2007.
Por ello,
EL LIQUIDADOR DEL EX IMPS
DISPONE:Artículo 1° - Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Isolina N. Di Benedetto de Frutos Jubilada N° 75.845 del ex Instituto Municipal de Previsión Social, contra los términos de la Disposición N° A 90-DGCG/06 y en consecuencia, confírmese la misma en todos sus términos. Ello de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General.
Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la Sra. Isolina N. Di Benedetto de Frutos, al Área Si.Mu.P.A. de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría, y a la ANSES. Cumplido, archívese. GameroCA 242
Inicia: 29-5-2007 Vence: 30-5-2007
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ENTE DE HIGIENE URBANA
Búsqueda del Expediente N° 23.173/03
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Medio Ambiente, solicita a las áreas de Mesa de Entradas de los distintos organismos, quieran tener a bien suministrar información referida al Expediente N° 23.173/03, mediante el cual se tramita la compra de bolsas de polietileno, etc.
Leopoldo F. E. Albin
Director GeneralCA 249
Inicia: 23-5-2007 Vence: 30-5-2007
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 30.468-SA/07
Licitación Privada Nº 3/07.
Objeto: adquisición de resmas de papel.
Firmas preadjudicadas:
Visapel S.A. (Salom 456/8, Capital Federal).Importe total: $ 38.277.
Melenzane S.A. (Murguiondo 1042, Capital Federal).
Importe total: $ 7.672.
Vencimiento del período de impugnación: 4/6/07.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.David Valente
Director GeneralOL 1223
Inicia: 29-5-2007 Vence: 30-5-2007
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 78.373/06
Licitación Privada N° 1.018/06.
Acta N° 509/07.
Rubro: adquisición de equipamiento informático.
Repartición destinataria: Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial.
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglones: 2/6 y 8 - monto total: $ 99.101.
Data Memory S.A.
Renglones: 7 y 9 - monto total: $ 12.370,86.
Bruno Hnos. S.A.
Renglón: 10 - monto total: $ 4.700.
Avantecno S.A.
Renglón: 11 - monto total: $ 2.771.
Monto total preadjudicado: $ 118.942,86.
Observaciones:
No se considera:
Avantecno S.A. (Oferta N° 2), Renglón 10 alt. por no adjuntar a la oferta la declaración jurada del lugar de origen del equipamiento ofrecido marca Hewlett Packard y por no adjuntar el cumplimiento del estándar ISO 9001 de acuerdo a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
Data Memory S.A. (Oferta N° 3), Renglón 2 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones ya que la velocidad del procesador y la expansión de la memoria de la computadora ofrecida son inferiores a lo solicitado.
Renglón desierto: 1.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los términos del inc. 76 del Decreto N° 5.720-PEN/72 y sus modificatorios, reglamentario del art. 61 del Decreto-Ley N° 23.354/56, de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539) y su Decreto reglamentario Nº 1.000/99 (B.O.C.B.A. Nº 704), y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado.Rubén C. Rielo Erbón
Director GeneralOL 1224
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Modernización integral de ascensores - Expediente Nº 65.293/06
Llamado a licitación pública bajo el régimen obra al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064.
Licitación Pública Nº 566/07.
Obra: "Modernización integral de 6 ascensores de los edificios de Viamonte 900 y Esmeralda 638".
Fecha y hora de apertura: 11 de julio de 2007, a las 14 hs.
Plazo de visita a la obra: hasta cuatro (4) días hábiles antes de la fecha de la apertura, debiendo presentarse con el recibo de compra del pliego y nota con papel membretado de la firma solicitando la inspección. La constancia de visita formará parte integrante de la oferta.
Valor del pliego: pesos cuatrocientos ($ 400).
Consultas y solicitud de inspección: Arq. Roberto Cabado en el Departamento Infraestructura Edilicia y Desarrollo Técnico, 1° piso, Sector A, Viamonte 900, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., tel. 4323-8784.
Presupuesto oficial: pesos novecientos treinta y un mil ochocientos ($ 931.800).
Plazo de ejecución: doscientos (200) días corridos.
Consulta y adquisición del pliego: Departamento Compras y Suministros, 1° piso, Sector A, Viamonte 900.Jorge A. Serdarevich
Director GeneralOL 1092
Inicia: 16-5-2007 Vence: 6-6-2007
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Obra: "Remodelación CESAC Nº 10 - COI Nº 4: Sala Odontológica y Áreas Complementarias - Carpeta Nº 90.450-MS/07
Licitación Privada Nº 423-SIGAF/07 - obra menor.
Llamase a Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor Nº 423-SIGAF/07, para contratar la siguiente obra: "Remodelación CESAC Nº 10 - COI Nº 4: Sala Odontológica y Áreas Complementarias - Av. Amancio Alcorta 1402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 148.710.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 28 de junio de 2007, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 28/6/07, a las 12 hs.
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta ($ 350).
Consulta del pliego y compra: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Departamento Tesorería, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura.
Visita al lugar de obra: 14 de junio de 2007, a las 10 horas, en el CESAC Nº 10, COI Nº 4, Av. Amancio Alcorta 1402, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: hasta el día 21/6/07, por escrito en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Mesa de Entradas, en el horario de 9 a 14 hs., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Déjase constancia de que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas vigentes.Leardo F. Gabás
Dirección GeneralOL 1180
Inicia: 23-5-2007 Vence: 6-6-2007
n
Provisión, instalación, habilitación y mantenimiento integral de ascensores en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" - Expediente Nº 50.680/05Licitación Pública Nº 666-SIGAF/07.
Ley de Obra Pública Nº 13.064 - Decreto Nº 521/03.
Llámase a Licitación Pública Nº 666-SIGAF/07 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y Decreto Nº 521/03, para contratar la siguiente obra: provisión, instalación y habilitación de ocho (8) ascensores a tracción y el mantenimiento integral por dos (2) años en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", Aranguren 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.149.790.
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Fecha y lugar de apertura: 18 de julio de 2007, a las 13 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 18/7/07, a las 12 hs.
Valor del pliego: pesos dos mil ($ 2.000).
Consulta del pliego y compra: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Departamento Tesorería, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura.
Visita al lugar de obra: 28 de junio de 2007, a las 10 hs., en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", Aranguren 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Mesa de Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el día 13 de julio de 2007.
Déjase constancia de que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas vigentes.Leardo F. Gabás
Dirección GeneralOL 1197
Inicia: 28-5-2007 Vence: 15-6-2007
n
Se posterga la apertura de ofertas de licitación pública - Expediente Nº 85.550/06Licitación Pública N° 461-SIGAF/07.
Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 - Decreto Nº 521/03.
Obra: remodelación del centro crítico del Hospital General de Agudos "Bernardino Rivadavia", sito en avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Postérgase la apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº 461-SIGAF/07, para el día 21 de junio de 2007, a las 13 horas, la que se encontraba prevista la apertura para el día 7 de junio de 2007, a las 13 horas.Leardo F. Gabás
Dirección GeneralOL 1211
Inicia: 30-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Obras de traslado de oficina - Carpeta Nº 90.535-MS/07Llámase a Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor Nº 434-SIGAF/07, para contratar la siguiente obra: "Traslado de la oficina de personal, que comprende retiros y demoliciones, ejecución de nuevos tabiques, pisos y revestimientos, nuevo tendido de instalación eléctrica, nueva instalación sanitaria, para la nueva oficina de personal y depósito de legajos de personal del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", sito en la calle Pi y Margal 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 67.500.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos
Fecha y lugar de apertura: 13 de junio de 2007, a las 13 hs., en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13/6/07, a las 12 hs.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Consulta del pliego y compra: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Departamento Tesorería, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la apertura.
Visita al lugar de obra: 5 de junio de 2007, a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", calle Pi y Margal 750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: hasta el día 7/6/07, por escrito en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Echeverría 955, Mesa de Entradas, en el horario de 9 a 14 hs., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Déjase constancia de que el referido acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo a las normas vigentes.Leardo F. Gabás
Dirección GeneralOL 1227
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
Preadjudicación - Carpeta Nº 90.322-MSGC/07
Contratación Directa Nº 1.228-SIGAF/07, art. 56, inc. 3º, ap. a.
Acta de Preadjudicación Nº 492-SIGAF/07.
Rubro: adquisición tabletas y monodiscos.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo".
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo del año 2007, reunidos en comisión los suscriptos con el objeto de evaluar las propuestas recibidas para la Contratación Directa Nº 1.228-SIGAF/07 cuya apertura se efectuó el 16 de abril de 2007, considerando el Acta de Preadjudicación Nº 492-SIGAF/07 y en cumplimiento al art. 61 del inc. 76 del Decreto N° 5.720/72, Decreto-Ley Nº 23.354/56, se ha resuelto preadjudicar:
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5 env. x 25 det. - precio unitario: $ 10,55 - total: $ 52,75.
Medicatec S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 3 cartuchos - precio unitario: $ 105 - total: $ 315.
Renglón: 3 - cantidad: 6 cartuchos - precio unitario: $ 105 - total: $ 630.
Renglón: 4 - cantidad: 3 env. x 50 unidades - precio unitario: $ 105 - total: $ 315.
Renglón: 5 - cantidad: 3 env. x 50 unidades - precio unitario: $ 105 - total: $ 315.
Renglón: 6 - cantidad: 3 env. x 25 unidades - precio unitario: $ 55 - total: $ 165.
Renglón: 7 - cantidad: 6 cartuchos - precio unitario: $ 175 - total: $ 1.050.
Renglón: 8 - cantidad: 3 env. x 50 unidades - precio unitario: $ 175 - total: $ 525.
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 9,40 - total: $ 282.
Renglón: 10 - cantidad: 40E 50 discos - precio unitario: $ 9,40 - total: $ 376.
Renglón: 11 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 9,40 - total: $ 376.
Renglón: 12 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 9,40 - total: $ 188.
Renglón: 13 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 9,40 - total: $ 47.
Renglón: 14 - cantidad: 3 env. x 50 unidades - precio unitario: $ 105 - total: $ 315.
Monto total de la preadjudicación: asciende a la suma total de pesos cuatro mil novecientos cincuenta y uno con setenta y cinco centavos ($ 4.951,75).
Lugar de exhibición: Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", Av. Caseros 2061, 2° piso, pabellón A, División Suministros, Capital Federal, tel.: 4306-7797.Eduardo G. Sosa
DirectorChristian G. Mititieri
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1187
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Adquisición de equipamiento para cocina - Contratación Directa Nº 1.765-SIGAF/07Según art. 56, inc. 3º, ap. a.
Rubro: equipamiento para cocina.
Llámese a Contratación Directa Nº 1.765-SIGAF/07, a realizarse el 4/6/07, a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 30 (pesos treinta).
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., en la División Suministros, ubicada en el 2º piso, pabellón A de este hospital.
El estampillado del mismo se hará en CGPC barrial o Carlos Pellegrini 311 (Tesorería).
Lugar de apertura: Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", Av. Caseros 2061, pabellón A, 2º piso, Capital Federal, División Suministros, tel.: 4306-7797.Eduardo G. Sosa
DirectorChristian G. Mititieri
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1225
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ"
Contratación de mantenimiento preventivo equipos RX - Carpeta Nº 91.161-SS/06
Licitación Pública N° 583-SIGAF/07.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez".
Objeto: mantenimiento preventivo equipos RX.
Valor del pliego: $ 130 (pesos ciento treinta).
Consulta y retiro de pliegos y presentación de ofertas: División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481.
Adquisición de pliegos: se deberá retirar de la División Tesorería la planilla para el timbrado correspondiente al valor del pliego y abonar el mismo en los Centros de Gestión y Participación Comunales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lugar de presentación de ofertas y acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, Capital Federal.
Apertura: 6/6/07, a las 10 horas.M. Cristina Galoppo
Directora MédicaRosa L. Liñares
Subdirectora AdministrativaMirta A. Ferrer
Directora General Adjunta
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1200
Inicia: 29-5-2007 Vence: 30-5-2007
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Convocatoria - Carpeta Nº 90.634-HNBM/07
Licitación Pública Nº 578/07.
Clase: de etapa única.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, art. 55 (pública), Cláusula Transitoria 3°, Ley Nº 70.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lugar y fecha: Capital Federal, 17 de mayo de 2007.
Rubro comercial: servicios de mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos telefónicos.
Objeto de la contratación: adquisición de mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica.
Costo del pliego: $ 100.
Retiro o adquisición de pliegos: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Presentación de ofertas: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 8 a 13 hs., el cierre de ofertas es el 8 de junio de 2007, a las 11 horas.
Acto de apertura: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 8 de junio de 2007, a las 11 horas.
Observaciones generales: la apertura se realizará en el Departamento de Compras y Contrataciones del establecimiento.Jorge A. Cafferata
InterventorLuisa Gavechesky
Directora General Adjunta
Administración de Recursos
DesconcentradosAída M. Grasso
Directora Administrativa ContableOL 1203
Inicia: 28-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Convocatoria - Carpeta Nº 90.635-HNBM/07Licitación Pública Nº 579/07.
Clase: de etapa única.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, art. 55 (pública), Cláusula Transitoria 3°, Ley Nº 70.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Lugar y fecha: Capital Federal, 23 de mayo de 2007.
Rubro comercial: textiles, cuero, mercería, calzado, carpas, banderas, tinturas.
Objeto de la contratación: adquisición de ropa para pacientes.
Costo del pliego: $ 70.
Retiro o adquisición de pliegos: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 hs., 24 hs. antes de la apertura.
Consulta de pliegos: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Presentación de ofertas: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 8 a 13 hs., el cierre de ofertas es el 5 de junio de 2007, a las 11 horas.
Acto de apertura: Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Braulio A. Moyano", Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de junio de 2007, a las 11 horas.
Observaciones generales: la apertura se realizará en el Departamento de Compras y Contrataciones del establecimiento.Jorge A. Cafferata
InterventorLuisa Gavechesky
Directora General Adjunta
Administración de Recursos
DesconcentradosAída M. Grasso
Directora Administrativa ContableOL 1234
Inicia: 30-5-2006 Vence: 1°-6-2006
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JUAN A. FERNÁNDEZ"
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 292/07
Llámase a Licitación Pública Nº 292/07, a realizarse el día 8 de junio a las 10.30 hs., para la adquisición de artículos de limpieza.
Valor del pliego: $ 230.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital "Dr. Juan A. Fernández", 5º piso.Miguel A. Schiavone
Subdirector MédicoMartín A. Messiga
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1230
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Adquisición de servicio de mantenimiento de centrífugas - Licitación Pública Nº 677/07Llámase a Licitación Pública Nº 677/07, a realizarse el día 8 de junio a las 11 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento de centrífugas.
Valor del pliego: $ 60.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital "Dr. Juan A. Fernández", 5º piso.Miguel A. Schiavone
Subdirector MédicoMartín A. Messiga
Director General Adjunto
Administrador de Recursos
DesconcentradosOL 1231
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Adquisición de packs ropa descartable para quirófano - Licitación Pública Nº 680/07Llámase a Licitación Pública Nº 680/07, a realizarse el día 8 de junio a las 11.30 hs., para la adquisición de packs ropa descartable para quirófano.
Valor del pliego: $ 80.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital "Dr. Juan A. Fernández", 5º piso.Miguel A. Schiavone
Subdirector MédicoMartín A. Messiga
Director General Adjunto
Administrador de Recursos
DesconcentradosOL 1232
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Adquisición de servicio de reacondicionamiento de gases - Licitación Pública Nº 681/07Llámase a Licitación Pública Nº 681/07, a realizarse el día 8 de junio a las 12 hs., para la adquisición de servicio de reacondicionamiento de gases.
Valor del pliego: $ 10.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital "Dr. Juan A. Fernández", 5º piso.Miguel A. Schiavone
Subdirector MédicoMartín A. Messiga
Director General Adjunto
Administrador de Recursos
DesconcentradosOL 1233
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ T. BORDA"
Preadjudicación - Carpeta Nº 90.070-SS/07
Licitación Pública Nº 197/07.
Repartición: Hospital Borda, Depto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: provisión de psicofármacos.
Fecha de apertura: 22/3/07, a las 11 horas.
Se preadjudica a favor de las siguientes firmas:
Gador S.A.: Renglón 1, por un importe de pesos mil ($ 1.000).
Laboratorios Rontag S.A.: Renglones 4, 10 y 11, por un importe de pesos diecisiete mil ciento veinticinco ($ 17.125).
Medipharma S.A.: Renglón 8, por un importe de pesos cuatro mil treinta y cinco ($ 4.035).
Siendo el importe total de pesos veintidós mil ciento sesenta ($ 22.160).Miguel Á. Materazzi
DirectorJorge D. Bercaitz
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1216
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Preadjudicación - Carpeta Nº 90.071-MSGC/07Licitación Pública Nº 171/07.
Repartición: Hospital Borda, Depto. Contrataciones, Ramón Carrillo 375, Capital Federal, tels.: 4305-8220/2678.
Rubro: adquisición de psicofármacos.
Fecha de apertura: 14/3/07, a las 10 horas.
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A. (Renglón 2), por un importe de pesos seis mil cuatrocientos ochenta ($ 6.480).
Laboratorio Elea S.A.C.I.F.yA. (Renglón 3, parcial: 19.980 comp.) por un importe de pesos cinco mil trescientos noventa y cuatro con sesenta centavos ($ 5.394,60), Renglón 4 por un importe de pesos diez mil doscientos ($ 10.200).
Biofarma S.R.L. (Renglón 3, parcial: 30.000 comp.) por un importe de pesos cinco mil ochocientos cincuenta ($ 5.850).
Total de la presente licitación: pesos veintisiete mil novecientos veinticuatro con sesenta centavos ($ 27.924,60).Miguel Á. Materazzi
DirectorJorge D. Bercaitz
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1217
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCÍA"
Adquisición de anestésicos, psicotrópicos y analgésicos - Carpeta Nº 90.521-MSGC/07
Llámese a Licitación Privada Nº 406-SIGAF/07, a realizarse el día 6 de junio de 2007, a las 11 horas, para la adquisición de anestésicos, psicotrópicos y analgésicos.
Valor del pliego: $ 14 (pesos catorce).
Timbrado de pliegos: los pliegos podrán retirarse en el Hospital "Santa Lucía", sito en Av. San Juan 2021, 2º piso, División Compras, de lunes a viernes de 9 a 13 hs., previo pago del timbrado correspondiente en el CGPC 4, sito en Sarandí 1273 o en cualquier CGPC con máquina timbradora.
Consultas y lugar de apertura: Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", Av. San Juan 2021, 2º piso, lunes a viernes de 9 a 14 hs.Graciela M. Reybaud
Directora (I)María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)OL 1212
Inicia: 30-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Adquisición de insumos de limpieza - Carpeta Nº 90.547-MSGC/07Llámese a Licitación Privada Nº 407-SIGAF/07, a realizarse el día 6 de junio de 2007, a las 11.30 horas, para la adquisición de insumos de limpieza.
Valor del pliego: $ 11 (pesos once).
Timbrado de pliegos: los pliegos podrán retirarse en el Hospital "Santa Lucía" sito en Av. San Juan 2021, 2º piso, División Compras, de lunes a viernes de 9 a 13 hs., previo pago del timbrado correspondiente en el CGPC 4, sito en Sarandí 1273 o en cualquier CGPC con máquina timbradora.
Consultas y lugar de apertura: Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", Av. San Juan 2021, 2º piso, lunes a viernes de 9 a 14 hs.Graciela M. Reybaud
Directora (I)María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)OL 1213
Inicia: 30-5-2007 Vence: 31-5-2007
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 90.248/07
Licitación Pública N° 325/07.
Preadjudicación N° 516/07.
Rubro: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respiradores.
Consulta de expediente: División de Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Firma preadjudicada:
Ing. Carusso S.R.L. (Burela 1957, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 159,90 - importe adjudicado: $ 1.918,80.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 312 - importe adjudicado: $ 3.744.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 159,90 - importe adjudicado: $ 1.918,80.
Total: $ 7.581,60.Juan C. Ortega
DirectorFernando D. Gonella
Director General Adjunto
Administración de Recursos
DesconcentradosOL 1226
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Obra de refuncionalización de edificio anexo Ministerio de Cultura, Alsina 963 - Expediente Nº 43.751/06.
Licitación Pública Nacional Nº 563/07.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a las empresas constructoras a presentar ofertas para la obra: reparación y mantenimiento de edificios del Ministerio de Cultura - intervención: refuncionalización de edificio anexo Ministerio de Cultura - Alsina 963.
Presupuesto de la obra: $ 3.262.249,96 (son pesos tres millones doscientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve con 96/100).
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Valor del pliego:
Opción impresa: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Opción en soporte magnético (CD): $ 50 (pesos cincuenta).
Adquisición de pliegos: los pliegos podrán adquirirse en la Dirección General de Infraestructura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el mismo horario, en la Dirección General de Infraestructura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, teléfono 4342-2535, de lunes a viernes de 10 hs. a 15 hs.
Lugar y fecha de recepción de ofertas: las ofertas deberán ser presentadas, en sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4342-2535, a partir de este anuncio y hasta las 14 hs. del día 3 de julio de 2007. Vencido este plazo, no se recibirán más propuestas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 3 de julio de 2007 a las 14 hs., en la Dirección General de Infraestructura, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, 4° piso, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4342-2535.Álvaro Arrese
Director GeneralOL 1040
Inicia: 11-5-2007 Vence: 4-6-2007
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 15.934-DGSAI/07
Licitación Privada N° 190/07.
Clase: etapa única.
Acta de Preadjudicación N° 536/07, de fecha 23 de mayo de 2007.
Rubro comercial: refrigeración y acondicionamiento de aire.
Objeto de la contratación: Adquisición de electrodomésticos.
Nombre del organismo contratante: DGTAyL Nº 45.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, art. 56 , inciso 1 (privada), Cláusula Transitoria 3º, Ley Nº 70.
Repartición solicitante: Dirección General Sistema de Atención Inmediata.
Fecha de apertura: 18/4/07, a las 13 horas.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 429/07 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Alfagrama S.R.L., GBO Argentina S.A., Aruti S.R.L., Zubillaga Jennifer Susana Natalia, No Registrado (Norclima de J. R. Ríos).
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:Vencimiento validez de oferta: 1º/6/07.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Gómez - Pisani Moyano - Manau
Anuncio de preadjudicación: según disposición art. 61, inc. 78, Decreto Nº 5.720-PEN/72.
Publicación: según disposiciones estatuidas en el art. 9º, Decreto Nº 826-PEN/88.María de los Ángeles Marcheschi
Directora GeneralOL 1242
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: "Apertura de calles internas y ensanche Diagonal 123 en el Cementerio de la Chacarita" - Expediente N° 38.146/05
Llámase a Licitación Pública N° 521/07, apertura del Sobre Nº 1, para el día 3 de julio de 2007, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la obra "Apertura de calles vehiculares en sección 15 en el Cementerio de la Chacarita".
Presupuesto oficial: pesos dos millones veinticinco mil ciento cincuenta y cinco ($ 2.025.155).
Plazo de ejecución: 365 días a contar desde la fecha de "Orden de Comienzo".
Valor del pliego: pesos mil ($ 1.000).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de julio de 2007, a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres Nº 1, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.Alejandro Guyon
Director General AdjuntoOL 1018
Inicia: 9-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Obra "Remodelación Administración de Flores del Cementerio de Flores" - Expediente N° 38.139/05Llámase a Licitación Pública N° 635/07, apertura del Sobre Nº 1, para el día 23 de julio de 2007, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra "Remodelación Administración de Flores del Cementerio de Flores".
Presupuesto oficial: pesos un millón cincuenta y dos mil trescientos ochenta y siete con 50/100 ($ 1.052.387,50).
Plazo de ejecución: 6 meses corridos.
Valor del pliego: pesos quinientos treinta ($ 530).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de julio de 2007, a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres Nº 1, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.Eduardo J. Villa
Director GeneralOL 1201
Inicia: 30-5-2007 Vence: 19-6-2007
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
ÁREA DE GESTIÓN DE LA RIBERA
Adquisición de pantalla para proyección y proyector multimedia - Expediente N° 15.583/06
Llámase a Licitación Privada N° 433/07, para el día 6 de junio de 2007, a las 13 hs., al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) para la adquisición de pantalla para proyección y proyector multimedia.
Presupuesto oficial: pesos cinco mil ochocientos sesenta ($ 5.860).
Valor del pliego: pesos veinte ($ 20).
Adquisición del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en Área de Gestión de la Ribera de la Subsecretaría de Programación y Control del Espacio Público, sita en Andrés Bello s/Nº e Intendente Bunge (edificio del ex Museo de los Parques), de lunes a viernes, en el horario de 11 a 15 horas.
Consultas: podrán realizarse personalmente en el Área de Gestión de la Ribera de la Subsecretaría de Programación y Control del Espacio Público, sita en Andrés Bello s/Nº e Intendente Bunge (edificio del ex Museo de los Parques), de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 12 hs. del día 6 de junio de 2007, en que se realizará la apertura del sobre, en el Área de Gestión de la Ribera, sita en Andrés Bello s/Nº e Intendente Bunge (edificio del ex Museo de los Parques).David N. Mutchinick
Director GeneralOL 1228
Inicia: 30-5-2007 Vence: 31-5-2007
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente N° 47.446/06
Licitación Privada N° 920/06.
Objeto: adquisición de equipos para computación, con destino a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental.
Firma adjudicada:
Coradir S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2.220 - importe total: $ 22.200.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 3.754 - importe total: $ 15.016.
Total de la adjudicación: $ 37.216.
Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2007.
Disposición N° 385-DGPyEA/07.Horacio Walter
Director GeneralOL 1210
Inicia: 29-5-2007 Vence: 30-5-2007
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Expediente N° 224-MGEyA/07
Licitación Pública N° 356/07.
Acta de Preadjudicación N° 535/07.
Rubro: servicios de limpieza, mantenimiento y desinfección
Firma preadjudicada:
Logística Ambiental S.A.
Renglón: 1- cantidad: 6 - precio unitario: $ 5.500 - precio total: $ 33.000
Monto total de la preadjudicación: $ 33.000.María F. Lira
Gerente Técnica, Administrativa
y de SistemasOL 1222
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8-CBAS/07
Empresa adjudicada:
Mercatante Constructora Sanitaria S.R.L.
Monto del contrato: $ 25.000 (pesos veinticinco mil), I.V.A. incluido.
Fecha de adjudicación: 22 de mayo de 2007.
Resolución Nº 873-PCBAS/07.Hugo Lavanda
a/c Dirección EjecutivaOL 1235
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de equipamientos - Carpeta de Compras N° 17.225
Llámese a licitación pública con referencia a la "Provisión e instalación de los equipamientos destinados a la Gerencia de Sindicatura, sita en el 4º piso del edificio ubicado en Florida 302, C.A.B.A. -Renglón 1- Coordinación de Operaciones Centralizadas, sita en el 2º piso del edificio ubicado en Esmeralda 672, C.A.B.A. -Renglón 2-; nueva sucursal a ser instalada en Av. de los Inmigrantes 1950, C.A.B.A. -Renglón 3- y planta baja del edificio ubicado en Florida 302, C.A.B.A. -Renglón 4-".
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 7/6/07, a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.arAlfredo N. Pepe
Jefe de Equipo
Obras
Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y ComprasBC 164
Inicia: 23-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Trabajos para el recubrimiento del pasadizo de ascensor edificio Larrea 37 - Carpeta de Compras N° 17.268Llámese a licitación pública con referencia a los "Trabajos para el recubrimiento del pasadizo del ascensor ubicado en el edificio Larrea, sito en Larrea 37, C.A.B.A.".
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 8/6/07, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11,
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.arAlfredo N. Pepe
Jefe de Equipo
Obras
Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y ComprasBC 165
Inicia: 23-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
Contratación de plan de medicina preventiva - Carpeta de Compras N° 17.254Llámese a licitación pública con referencia a la "Contratación del Plan de medicina preventiva para personal del Banco, entre 35 y 45 años".
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Gerencia de Área, Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 13/6/07, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.arNicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y ComprasBC 168
Inicia: 28-5-2007 Vence: 1°-6-2007
n
Servicio de impresión de la Revista Entrenos - Carpeta de Compras N° 17.246Llámese a licitación pública con referencia al "Servicio de Impresión de la Revista Entrenos".
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 15/6/07, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.arNicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y ComprasBC 169
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de ropa de invierno y elementos de seguridad - Licitación Privada Nº 3/07
Se llama a licitación privada para adquisición de ropa de invierno y elementos de seguridad.
Fecha de apertura: 7 de junio de 2007, a las 11 hs.
Plazo de entrega: 20 días hábiles.
Valor del pliego: $ 90.
Los pliegos pueden ser consultados en Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Capital Federal, Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 14 horas, y adquiridos previo pago en el Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 14 hs.
Página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/comprasAndrés Filon
Gerente GeneralCarlos A. Toffoli
Depto. Compras y Evaluación
de Ofertas Gerencia GeneralCarmen S. Busale de Moreno
Subgerente
Subgerencia Coordinación
General AdministrativaCV 30
Inicia: 30-5-2007 Vence: 31-5-2007
PARTICULARES
Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan ataúdes en la bóveda sección 17 del Nº 147, sepultura Nros. 4, 5 y 6 del Cementerio de la Recoleta, que tienen cinco días para retirarlos caso contrario serán trasladados y su posterior cremación y las cenizas depositadas en el Cinerario Común.
Solicitante: Pascual Mario Guerrieri
EP 48
Inicia: 28-5-2007 Vence: 1º-6-2007
Transferencias
Susana Marta Vigo, escrib. titul. del Registro Nº 1.662 de Cap., con domic. en Murguiondo 4158, 1º piso, Cap. avisa que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores U.A.T.R.E. con domic. legal en Reconquista 630, 6º piso, Cap. transfiere a House Hotelería S.A. el fondo de comercio rubro hotel bajo el nombre de fantasía "Hotel Facón Grande", sito en Reconquista 647, Cap. Reclamos de Ley sólo por transferencia habilitación: Reconquista 630, 7º piso, frente, Cap., de 15 a 18 hs.
Solicitante: Susana Marta Vigo
EscribanaEP 45
Inicia: 23-5-2007 Vence: 30-5-2007
n
TransferenciaDr. Interviniente. Gerardo Fabio Bernusi, T 40, F 216 del CPACF, domicilio Reconquista 611, 4° piso, depto b, Ciudad de Buenos Aires. Se hace saber a los fines art. 2º Ley N° 11.867, que Jorge Ricardo Opaso, DNI 18.497.054, con domicilio en Gregorio de la Ferrere 5066, depto 5, Ciudad de Buenos Aires, transfiere a Palo Alto Saloon S.R.L. con domicilio en la calle Charcas 2737, 9° piso A, de esta ciudad, libre de toda deuda, impuestos, tasas y gravámenes y personal de comercio dedicado a casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, que funciona bajo la denominación de Palo Alto Saloon con domicilio en la Av. Rivadavia 10.699 Ciudad de Buenos Aires, mediante el procedimiento que prevé la Ley N° 11.867. Oposiciones de ley: Reconquista 611, 4º piso b, de lunes a viernes de 13 a 17 hs. Fdo.: Alejandro Fabián Corrarello. Apoderado.
Solicitante: Alejandro Fabián Corrarello
ApoderadoEP 47
Inicia: 28-5-2007 Vence: 1º-6-2007
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del estatuto en vigor, ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 28 de junio de 2007, a las 18.30 horas (primera citación) y a las 19 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires - Período 1º de julio de 2007 a 30 de junio de 2008.
3º) Consideración del Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) - Período 1º de julio de 2007 a 30 de junio de 2008.Horacio L. Pelosi
PresidenteLiliana M. Serebrisky
SecretariaSolicitante: Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos AiresEP 46
Inicia: 28-5-2007 Vence: 30-5-2007
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Horacio César Romero (Tº 218 Fº 232) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 25.232. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de mayo de 2007.
Aurora Quinteros de Caló
Secretaria de ActuaciónSolicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos AiresEP 49
Inicia: 29-5-2007 Vence: 31-5-2007
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación
El Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, notifica a las siguientes personas:
Righero, Arquímedes, DNI 5.215.216, que mediante Resolución Nº 124-MGPyDGC/06, se rescinde a partir del 1º/3/07 el contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente;
Molina, Olga Beatriz, DNI 11.454.176, que mediante Resolución Nº 125-MGPyDGC/06, se rescinde a partir del 23/4/07 el contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente;
Farah, Favio Miguel, DNI 20.566.295 y Manera, Sebastián Javier, DNI 25.659.604, que mediante Resolución Nº 126-MGPyDGC/06, se rescinden a partir del 1º/5/07 los contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente;
Marcucci Castro, Fabricio, DNI 92.849.930, que mediante Resolución Nº 135-MGPyDGC/06, se rescinden a partir del 1º/5/07 el contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente.
Se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado.Matías R. Tombolini
Director GeneralEO 227
Inicia: 28-5-2007 Vence: 1º-6-2007
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO Y TRIBUTARIO
"Total Médica S.A. c/G.C.B.A. s/otras causas judiciales con trámite directo ante la cámara de apelaciones" - Expediente N° 408/0
Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.
AUTOS Y VISTOS:
Que atento a que desde la última resolución que tuvo por efecto impulsar el procedimiento han transcurrido más de seis meses (artículo 260, inciso 1, del CCAyT), computados según lo dispone el artículo 261 del código de rito, el Tribunal de conformidad con el artículo 266 del ordenamiento citado RESUELVE: declarar operada la caducidad de instancia.
Regístrese, notifíquese, remítanse los autos al Sr. Representante del Fisco a sus efectos y oportunamente devuélvanse.
Firmado: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Nélida Daniele, Dr. Eduardo Russo.Esteban Centanaro
Juez de CámaraEO 228
Inicia: 30-5-2007 Vence: 30-5-2007
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Intimación - Registro N° 7.935-MGEyA/07
Nombre:
Delia Beatriz Prinzivalli.
Dentro del plazo de 10 días de recibida la presente, deberá constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 22, inc. e), apartado 9, del Decreto N° 1.510/97.Alejandro Guyon
Director General AdjuntoEO 211
Inicia: 17-5-2007 Vence: 31-5-2007
n
Intimación - Registro N° 5.894-MGEyA/07Nombre:
Carlos Alberto Hermida.
Dentro del plazo de 10 días de recibida la presente, deberá constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 22, inc. e), apartado 9, del Decreto N° 1.510/97.Alejandro Guyon
Director General AdjuntoEO 223
Inicia: 21-5-2007 Vence: 4-6-2007
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
n
Intimación - Nota Nº 4.047-CGP7/05Intímase a Ferrocarriles Argentinos S.A., titular del inmueble sito en Av. Nazca 225, a realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 229
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.299-DGLIM/06Intímase a Hernández, Alejo Rozas, titular del inmueble sito en la calle Guevara 1415, a realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 230
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.399-DGLIM/06Intímase a Aguilo, Sebastián, titular del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 3816, a realizar la higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 231
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.185-DGLIM/06Intímase a Marticorena, Betina, titular del inmueble sito en la calle Méndez de Andés 2035, a realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 232
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.363-MGESyA/06Intímase a Riega, Modesto José, titular del inmueble sito en la calle Neuquén 1852, a realizar el desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 233
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.317-DGLIM/06Intímase a Álvarez, C., titular del inmueble sito en Av. Pedro Medrano 106, a realizar la higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 234
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.489-DGLIM/06Intímase a Doporto, Marcial, titular del inmueble sito en la calle Pichincha 338, a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 235
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Nota Nº 12.141-DGHUR/05Intímase a Langon Trading Company S.A., titular del inmueble sito en la calle Nicasio Oroño 1607, P.B., depto. 1, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 236
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
n
Intimación - Registro Nº 71-CGPC4/06Intímase a De La Sota, Damián C., titular del inmueble sito en la calle Deán Funes 1531, P.B., depto. 1, a realizar la reparación de acera, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Mario J. Billubi
Director GeneralEO 237
Inicia: 30-5-2007 Vence: 5-6-2007
