Visto la Nota N° 1.530-DGOP/07, relacionada con la aprobación de una ampliación de los trabajos contractuales y del plazo de obra original previstos para la obra Monumentos a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria (Licitación Pública N° 845/06), adjudicada a la empresa Centro Construcciones S.A., y

CONSIDERANDO:

Que a través de los Expedientes N° 44.016/06 e incorporado Expediente N° 76.940/06 se llevó a cabo el proceso licitatorio para ejecutar la Obra Monumentos a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria (Licitación Pública N° 845/06), adjudicada a la empresa Centro Construcciones S.A., quien se comprometió a realizarla en las condiciones, plazos y especificaciones establecidas en la documentación licitatoria, por la suma de $ 13.098.728,34;

Que durante el mes de septiembre del corriente surgió la necesidad por parte de la Comisión Pro Monumento (creada por Ley N° 46) y de los Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas, y de Espacio Público, de acelerar la ejecución de etapas de obra comprendidas en la Licitación Pública N° 3 Obra Parque de Ciudad Universitaria - Arquitectura y Paisajes Generales - Parque de la Memoria y Parque Natural - Programa Buenos Aires y el Río (Licitación Pública N° 1.345/05), cuya empresa contratista es Bricons S.A., para la inauguración del paseo peatonal de rampas vinculadas a la visualización del revestimiento que contiene grabado los nombres de las víctimas prevista para el día 7/11/07;

Que habiéndose llevado a cabo el día 11 de septiembre de 2007, una reunión de coordinación de obras en el sector Monumento de la Memoria entre los Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas el Ministerio de Espacio Público, se establecieron los distintos compromisos a asumir por cada una de las partes;

Que el objetivo de la citada reunión fue analizar la marcha de las obras y las posibles variantes de articulación operativas entre ambos Ministerios de acuerdo al avance obtenido hasta la fecha y los compromisos obtenidos por las empresas contratistas involucradas;

Que de acuerdo a lo oportunamente establecido en la minuta, el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas declaró haber obtenido el compromiso con la empresa contratista de la Licitación Pública N° 845/06 de asumir y terminar para el día 11 de noviembre de 2007 los trabajos de perfilados y parquización del sector denominado Colina, delimitado por las estelas, la Rambla Costera y la Rambla de la Universidad en toda su extensión, incluyendo el triángulo de la Colina Noreste comprendida entre las estelas B y C; de conformidad a las especificaciones de proyecto y a los efectos de dotar de un entorno adecuando al Monumento para su inauguración;

Que por otra parte surgió la necesidad de ejecutar tareas relacionadas con la correcta finalización del proyecto original en lo referente a la incorporación de todos los elementos que garantizaran las condiciones de seguridad para los futuros usuarios del edificio y del paseo, es decir, la inclusión de fajas antideslizantes en las piezas de mármol bardiglio nouvolato que revisten el hall de acceso al SUM y la escalinata que vincula la plaza de acceso al SUM, con la plaza mirador;

Que ha sido definido por parte del profesional proyectista, y aprobada por la inspección de obra, la solución técnica para la ejecución del revestimiento de las caras posteriores de las estelas (tabiques), que a la fecha se encontraba pendiente de resolución y que resulta en la ejecución y colocación de gaviones;

Que mediante Orden de Servicio N° 140 de fecha 17/9/07, la inspección de obra dio traslado a la empresa contratista Centro Construcciones S.A. de la minuta acordada entre los Ministerios mencionados;

Que la empresa contratista de la Licitación Pública N° 845/06, presentó para su convalidación los respectivos presupuestos y análisis de precios, fijando los valores de los adicionales que resultan de las nuevas tareas a encarar;

Que analizados los precios informados por la empresa Centro Construcciones S.A., por parte del Área Técnica de esta repartición, se ha considerado que los mismos encuadran dentro de los precios vigentes en plaza al momento de presentación, siendo, por lo tanto, razonables;

Que la encomienda de determinadas tareas a la empresa contratista de la Licitación N° 5 A y B, que correspondían a la Licitación Pública N° 3, se efectuaron en función de obtener una mejor articulación entre las obras destacándose que dichas tareas han sido cotizadas por la empresa Centro Construcciones S.A., por un costo que no supera el valor que oportunamente ofertó la empresa Bricons S.A. (Licitación Pública N° 3);

Que las tareas adicionales enumeradas anteriormente requieren una duración de tiempo propia, implicando una ampliación del plazo de obra;

Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la empresa contratista renuncia al eventual reclamo de gastos improductivos y mayores gastos generales, con motivo de la ampliación de plazo del contrato;

Que las tareas involucradas y los montos analizados significan un adicional de obra total de pesos dos millones treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho con 35/100 ctvs. ($ 2.037.968,35);

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407) y por el Decreto N° 350 (B.O.C.B.A. N° 2416),

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 1° - Convalídase el Adicional de Obra N° 3, detallado en el Anexo I, integrante de la presente, por un monto de pesos dos millones treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho con 35/100 ctvs. ($ 2.037.968,35) a favor de la empresa Centro Construcciones S.A., adjudicataria de la Obra Monumentos a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria, en concepto de reconocimientos de trabajos no previstos en la documentación original de contrato. Cabe destacar que el monto del Adicional de Obra N° 3 representa el 15,56% del monto total de la obra básica del contrato.

Artículo 2° - El gasto que demande lo aprobado en el artículo 1° será imputado al ejercicio presupuestario en vigor.

Artículo 3° - La empresa contratista deberá presentar la garantía correspondiente a la presente ampliación contractual.

Artículo 4° - Apruébase una ampliación del plazo de la obra, de 90 (noventa) días laborables, trasladando por lo tanto la fecha de finalización total de obra al día 1°/3/08.

Artículo 5° - Apruébase el nuevo plan de trabajo y curva de inversión que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente.

Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y comuníquese a la Subsecretaría de Infraestructura y Obras. Fecho dese intervención a las Direcciones Generales de Obras Públicas, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, notifíquese en forma fehaciente a la empresa Centro Construcciones S.A., y posteriormente archívese.

ANEXOS

ANEXO I

ANEXO II

Imagen 1 2