VISTO: LA NOTA N° 184 - DGOING - 2008, Y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente N° 11.576/2003 tramitó la Licitación Pública N° 173/2003, de la obra "Control de Inundaciones del Barrio River y Otras" en la que resultó adjudicataria la Empresa Dycasa S.A.;

Que por Resolución N° 372-MPyOPGC-2006, se aprobó el Cómputo y Presupuesto para los trabajos "Control y Compuertas en la Desembocadura del Arroyo Vega" y se encomendaron los mismos a la citada Empresa Contratista, fijándose un plazo de ejecución de QUINCE (15) meses y un valor de PESOS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON NUEVE CENTAVOS ($ 29.088.220,09) a valores de diciembre de 2003, iniciándose las obras el día 20 de noviembre de 2006;

Que por Resolución N° 748-MPyOPGC-2007 de fecha 6 de diciembre de 2007 se convalidó un Acta Acuerdo suscripta entre la Empresa Contratista y la Ex - Dirección General de Hidráulica, otorgando una ampliación de plazo de DIEZ (10) meses;

Que la Universidad de Buenos Aires ha planteado restricciones para la ejecución del conducto que deberá unir la cámara ubicada en la continuación de la calle Basavilbaso y Av. Lugones y la Estación de Bombeo Norte de la Desembocadura del Arroyo Vega, cuya traza atraviesa los predios de la Ciudad Universitaria. Ante ello se torna necesario adecuar la metodología constructiva de dicho tramo, a fin de obtener la autorización de este organismo para su ejecución, lo que resulta indispensable por tratarse de un predio del dominio privado de su propiedad. Por lo expuesto corresponde reemplazar el conducto de PRFV de diámetro 2400 mm, cuya ejecución debería realizarse a cielo abierto, por un conducto en Túnner Liner de diámetro 2600 mm. cuya longitud es de 377,96 metros, atravesando la pista de atletismo, la avenida principal de acceso y el estacionamiento del pabellón n° 2;

Que el Área Gestión de la Rivera ha solicitado la reubicación de de Sala de Comandos, por lo que se ha presentado un nuevo proyecto para el sector que no modifica el precio contractual de dicha tarea;

Que por Nota N° 434-AGR-2007 dicha área también solicitó la prolongación del conducto de PRFV de diámetro 2400 mm de la Estación de Bombeo Sur de la Desembocadura, a fin de evitar la futura afectación del Parque de la Memoria, el que se encontrará finalizado al momento de licitar los trabajos de vinculación con el aliviador Ramsay. Para ello será necesaria la construcción de 144,62 metros del citado conducto, extendiendo el mismo hasta la calle de acceso al estacionamiento del pabellón n° 2;

Que el espigón en el margen derecho de la desembocadura resulta de longitud escasa, requiriéndose su prolongación para permitir conformar el espacio necesario para la ejecución del Monumento a los Justos entre las Naciones. Para ello deberá construirse un espigón de 75,72 metros de longitud y un ancho de 8 metros;

Que, asimismo, el Área Gestión de la Rivera requirió el cambio de los conductos descargadores de las bombas por un sistema de vertedero. La empresa contratista ha realizado la modificación del sistema de impulsión de las bombas a instalar, procediendo a reemplazar el sistema de conductos de acero por un recinto de Hormigón Armado con su vertedero lateral, sin modificación de su precio contractual;

Que las tablestacas existentes en la margen izquierda de la desembocadura se encuentran hincadas a una cota superior a la esperada, por lo que de realizarse la excavación programada las mismas quedarían sin sustento. Ante ello se propone la construcción de una Viga Transversal de Hormigón Armado, la que será sostenida por tablestacas metálicas, a fin de contener los esfuerzos de las tablestacas de hormigón existentes, evitando su descalce;

Que el anclaje de las válvulas se realiza sobre un conducto proyectado con dos tramos de PRFV de diámetro 2.250 mm. y uno de acero del mismo diámetro, cuya transición se produce en el sector de los conductos descargadores que va desde las compuertas hacia el río. A fin de mejorar el empotramiento de las válvulas, evitando esta discontinuidad innecesaria, resulta conveniente realizar la totalidad de los conductos en acero. Los mencionados trabajos serán ejecutados al precio contractual para el conducto de PRFV, asumiendo la Empresa Contratista el mayor costo de la nueva metodología constructiva, por lo que solo corresponde el cambió de nomenclatura del ítem correspondiente;

Que las tareas descriptas justifican la creación de ítems nuevos, así como la aprobación de economías en los ítems de obra;

Que por ello, resulta necesaria la aprobación de un adicional de obra por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 4.996.160,30), a valores de diciembre de 2003, el que representa una variación del 17,18% del monto contractual;

Que la ejecución de las tareas nuevas propuestas implica la importación de insumos, con el consiguiente costo financiero, que en el actual marco económico nacional e internacional es notoriamente mayor que el contemplado en la contratación original,

Que el Decreto 948/2008 delega en los Ministros del Poder Ejecutivo la aprobación de modificaciones a los contratos de obra publica regidos por la Ley 13.064 siempre que impliquen aumentos o disminuciones no mayores al 20% del monto total de contrato, y los faculta para aprobar pagos especiales de hasta un 30% del precio del incremento establecido a cuenta del precio total de la obra, cuando dicho pago estuviera debidamente fundamentado y se requieran las cauciones y garantías correspondientes

Que a efectos de reestablecer el equilibrio financiero de la obra resulta procedente otorgar un pago a cuenta de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.498.848,09), equivalente al 30% del adicional de obra aprobado, constituyendo las garantías establecidas en la documentación licitatoria; que será descontado en forma proporcional de la certificación mensual de las obras;

Que para la realización de estas tareas resulta necesaria una ampliación del plazo de la obra de CIENTO SETENTA Y UN (171) DÍAS, estableciendo como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 31 de Mayo de 2009.

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2.824) y su Decreto reglamentario 2075/2007 (BOCBA N° 2.829), y el Decreto 948/2008,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébese la presente ampliación de plazo de la obra "Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega", de la cual es Contratista la Empresa DYCASA S.A. (Expediente N° 11.576/2003, Licitación Pública N° 173/2003) estableciendo como nueva fecha de finalización de obra el día 31 de Mayo de 2009.

Artículo 2°.- Apruébense las economías en los ítems de la obra por un monto de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.432.831,81), de acuerdo al computo que como Anexo I integra la presente.

Artículo 3°.- Apruébese la creación de ítems nuevos por un monto de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS ($ 7.428.992,11) de acuerdo a la planilla que como Anexo II integra la presente resolución.

Artículo 4°.- Apruébese el presente adicional de obra por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON TREINTA CENTAVOS ($ 4.996.160,30).

Artículo 5°.- Apruébese el pago a cuenta del precio total de la obra de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS ($ 1.498.848,09) que será descontado en forma proporcional de la certificación mensual de las obras.

Artículo 6°.- Convalidase la modificación de la denominación del ítem IX.5, el que quedará redactado como "Conductos de Acero Dint. 2.250 mm. esp. 3/16".

Artículo 7°.- Apruébense las presentes modificaciones del Proyecto Ejecutivo y de Detalle de la obra "Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega".

Artículo 8°.- Convalidase el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones que se agrega como Anexo III de la presente.

Artículo 9°.- El gasto que demande la presente será imputado a los correspondientes ejercicios presupuestarios.

Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas, a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido procédase a su agregación al expediente y archívese.

NOTA: El Anexo de la presente norma puede verse como Separata del BO 3048