Visto el Expediente N° 14.938-2001, relacionado con el llamado a Licitación Pública para la Obra Reparación Cubiertas - Azotea y Claraboyas del Edificio La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que los trabajos a realizarse en dicha obra, tienen como finalidad preservar un edificio de alto valor patrimonial de la Ciudad;

Que por el mencionado actuado tramitan los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, la planilla de presupuesto y el correspondiente legajo de Planos de la citada obra;

Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de 180 días corridos;

Que los pliegos y la documentación respaldatoria han sido elaborados por la Dirección General de Infraestructura;

Que ascendiendo el presupuesto oficial de los trabajos a la suma de $ 249.270,00.- se cuenta con crédito disponible para hacer frente al gasto que demande la obra, el cual será imputado a la partida presupuestaria de Restauración y Rehabilitación Integral Edificio La Prensa del ejercicio 2001;

Que para el caso es de aplicación lo previsto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/947 - A.D. 351.1/ 9) y el Decreto N° 608/98 y modificatorio, habiendo sido confeccionados los Pliegos precitados correspondientes a la obra bajo dicho marco y resultando oportuno que se proceda a aprobarlos e instrumentar el pertinente llamado a Licitación Pública;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido opinión en los presentes actuados, quien aconsejó en su dictamen realizar diversas modificaciones, las cuales han sido efectuadas en la forma correspondiente;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE CULTURA

Artículo 1° Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, la planilla de presupuesto y el correspondiente legajo de Planos, para el llamado a Licitación Pública para contratar la realización de la obra Reparación Cubiertas - Azotea y Claraboyas del Edificio La Prensa, de la Ciudad de Buenos Aires que, como Anexo I forman parte del presente.

Artículo 2° Autorízase a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural a efectuar, en base a la documentación que se menciona en el artículo anterior, el llamado a licitación correspondiente, su aprobación, y la contratación del caso, con objeto en la ejecución de la obra detallada en el mismo, por lo cual se faculta a su titular a realizar las aclaraciones a los Pliegos y todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta ($ 249.270,00) con un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Artículo 3° El precio de los Pliegos será de pesos doscientos cincuenta ($ 250), los cuales podrán ser consultados y adquiridos en la Dirección General de Infraestructura, sita en Avda. de Mayo 575, 4° Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., Organismo donde los interesados deberán presentar por escrito las eventuales consultas y ofertas.

Artículo 4° La apertura de las ofertas se efectuará en el domicilio citado en el Artículo anterior, en fecha y hora a determinar, que será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante los plazos establecidos por el Artículo 10 de la Ley N° 13.064.

Artículo 5° El gasto que demande la presente gestión será imputado en la correspondiente partida presupuestaria de Restauración y Rehabilitación Integral Edificio La Prensa, del ejercicio 2001.

Artículo 6° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Infraestructura, de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría.

Secretaría de Hacienda y Finanzas