VISTO: la Carpeta N° 1.478.839-SSIYOP/09, la Resolución N° 716-MDUGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente N° 11.576/03 tramitó la Licitación Pública N° 173/2.003, de la obra Control de Inundaciones del Barrio River y Otras en la que resultó adjudicataria la Empresa Dycasa S.A.;

Que por Resolución N° 372-MPyOPGC/06, se aprobó el Cómputo y Presupuesto para los trabajos Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega y se encomendaron los mismos a la mentada Empresa Contratista, iniciando su ejecución el día 20 de Noviembre de 2.006;

Que por la Resolución citada se fijó un plazo de ejecución de QUINCE (15) meses y un valor de PESOS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON NUEVE CENTAVOS ($ 29.088.220,09) a valores de diciembre de 2.003;

Que por Resolución N° 748-MPyOPGC/07 de fecha 6 de Diciembre de 2.007 se convalidó un Acta Acuerdo suscripta entre la Empresa Contratista y la Ex Dirección General de Hidráulica, otorgando una ampliación de plazo de DIEZ (10) meses;

Que, por Resolución N° 716-MDUGC/08 se aprobó la ampliación de plazo y un adicional del 17,18% del monto contractual, de la obra Control y Compuertas en la Desembocadura del Arroyo Vega, estableciéndose como nueva fecha de finalización de obra el día 31 de Mayo de 2.009;

Que, por Resolución N° 995-MDUGC/08 se aprobó un segundo adicional para dicha obra, que representó el 2,82% del contrato básico de la misma;

Que, por Resolución N° 557-MDUGC/09, se convalidó una ampliación de plazo de cinco meses para dicha obra, fijando como nueva fecha de finalización de la misma, el día 30 de Octubre de 2.009;

Que, por Resolución N° 862-MDUGC/09, se aprobó un balance de economías y demasías para la obra en cuestión, que determinó una economía de PESOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 37/100 ($81.188,37);

Que, la mencionada Resolución N° 716-MDUGC/08, en su Art. 7 aprobó las modificaciones al Proyecto Ejecutivo y de Detalle de la Obra Control y Compuertas de la Desembocadura del Arroyo Vega propuestas por Nota N° 184-DGOING/08, las que consistieron en la reubicación de la Sala de Comandos y el cambio de configuración de la salida de los conductos descargadores de bombas;

Que, tal como se desprende de dicha Resolución, las citadas modificaciones no conllevan variación alguna del precio contractual;

Que, por Carpeta N° 1.478.839-SSIYOP/09, la Inspección de la obra puso en conocimiento de la Dirección General de Obras de Ingeniería, la necesidad de aclarar el alcance de las tareas a certificar, mediante la aprobación de la planilla de compensaciones que resultan de la incorporación de dichas modificaciones;

Que, en consecuencia, la Dirección General de Obras de Ingeniería, propicia la aprobación del balance de economías y demasías propuesto, a efectos de incorporar a la certificación las modificaciones aprobadas por Resolución N° 716-MDUGC/08;

Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, compartiendo el criterio expuesto por dicha Unidad de Organización, ha prestado expresa conformidad a la aprobación de las compensaciones propuestas;

Que, las modificaciones señaladas no implican variación alguna del monto contractual de la obra.

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2.824) y su Decreto reglamentario 2075/2007 (BOCBA N° 2.829),

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:

Artículo 1 - Apruébese el balance de economías y demasías para la obra Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega de la cual es Contratista la Empresa DYCASA S.A. (Expediente N° 11.576/03, Licitación Pública N° 173/03), conforme la planilla que como Anexo I integra la presente, sin que ello represente modificación alguna del monto contractual de la misma.

Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido remítase a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al expediente autorizante de obra.

ANEXOS

ANEXO