VISTO:

El Expediente N° 339.317/11, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente N° 11.576/03 tramitó la Licitación Pública N° 173/2003, de la obra “Control de Inundaciones del Barrio River y Otras“ en la que resultó adjudicataria la Empresa Dycasa S.A.;

Que por Resolución N° 372-MPyOPGC-2006, se aprobó el Cómputo y Presupuesto para los trabajos “Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega“ y se encomendaron los mismos a la mentada Empresa Contratista, iniciando su ejecución el día 20 de noviembre de 2006;

Que por la Resolución citada se fijó un plazo de ejecución de QUINCE (15) meses y un valor de PESOS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON NUEVE CENTAVOS ($ 29.088.220,09) a valores de diciembre de 2003;

Que por Resolución N° 748-MPyOPGC-2007 de fecha 6 de diciembre de 2007 se convalidó un Acta Acuerdo suscripta entre la Empresa Contratista y la Ex -Dirección General de Hidráulica, otorgando una ampliación de plazo de DIEZ (10) meses;

Que por Resolución N° 716-MDUGC-08 se aprobó la ampliación de plazo y un adicional del 17,18% del monto contractual, de la obra “Control y Compuertas en la Desembocadura del Arroyo Vega“, estableciéndose como nueva fecha de finalización de obra el día 31 de Mayo de 2009;

Que por Resolución N° 995-MDUGC-08 se aprobó un segundo adicional para dicha obra, que representó el 4,48% del contrato básico de la misma;

Que por Resolución N° 557-MDUGC-09, se convalidó una ampliación de plazo de cinco meses para dicha obra, fijando como nueva fecha de finalización de la misma, el día 30 de Octubre de 2009;

Que por Resolución N° 862-MDUGC-09, se aprobó un balance de economías y demasías para la obra en cuestión, que determinó una economía de PESOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 37/100 (.188,37);

Que por Resolución N° 999-MDUGC-09, se aprobó un balance de economías y demasías para la obra en cuestión, que no modificó el monto del contrato;

Que por Resolución N° 1001-MDUGC-09, se convalidó una ampliación de plazo de tres meses para dicha obra, fijando como nueva fecha de finalización de la misma, el día 31 de enero de 2010;

Que por Disposición N° 004-DGOING-10, se aprobó la Recepción Provisoria Parcial de la Obra, dando inicio con fecha 1° de Febrero de 2010 al período de Mantenimiento y Operación de las estaciones de bombeo de la presa;

Que por Carpeta N° 724153-DGOING-10, la Inspección de la obra puso en conocimiento de la Dirección General de Obras de Ingeniería que, dada la localización de la obra en el predio destinado a la construcción de la Plaza de la Concordia y el Parque Natural de Ciudad Universitaria ( obras cuya continuidad se encuentra diferida) el acceso a la Obra: “Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega“ se produce a través de un área baldía, cuyo tránsito se torna sumamente dificultoso en días de lluvia;

Que dicha situación genera complicaciones en la operación de las obras de control de inundaciones, dado que en circunstancias críticas de funcionamiento, resulta dificultoso el ingreso de vehículos para el mantenimiento y la reparación del equipamiento electromecánico;

Que los mecanismos de limpieza de la planta retienen a diario un considerable cúmulo de residuos vertidos en el Arroyo Vega, que deben ser periódicamente retirados del sector para no generar un foco de contaminación en un área recreativa como la mencionada;

Que, atento la situación planteada, en las visitas a la obra realizadas por autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano, las mismas han impartido instrucciones a la Inspección de Obra y a la Dirección General de Obras de Ingeniería para proyectar con las áreas técnicas que corresponda, una solución a dicha situación, encomendando tareas adicionales a la Contratista de la obra “Control y Compuertas en la Desembocadura Arroyo Vega“;

Que en tal sentido la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, con la colaboración de las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura e Ingeniería, elaboró el anteproyecto y cómputo del acceso a la sala de comandos de la Desembocadura del Arroyo Vega, proponiendo además las tareas de parquización necesarias para permitir la incorporación del entorno inmediato de las instalaciones al Parque de la Memoria, en instancias de finalización, cercando el sector ocupado por la obra “Parque Natural de Ciudad Universitaria“ y permitiendo el acceso de público al sector a intervenir;

Que mediante Ordenes de Servicio N° 264 y N° 267, se solicitó a la Contratista la cotización de las tareas definidas en dicha propuesta, que contempla la ejecución de los trabajos mínimos necesarios para garantizar las condiciones de acceso a la planta de operación y la incorporación al espacio público de su entorno inmediato;

Que por Nota de Pedido N° 292, la Contratista elevó el presupuesto solicitado, elaborado en base a los precios vigentes de contrato a Junio de 2008, por un monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 37/100 (.372.491,37);

Que por Orden de Servicio N° 272 del 25 de Julio de 2010 la Inspección solicitó un nuevo presupuesto reduciendo el alcance de las tareas encomendadas para ajustarlas a las disponibilidades presupuestarias del área; y que por otra parte las tareas de mantenimiento originalmente encomendadas, a la fecha quedan bajo el amparo del Decreto N° 796/GCABA/2010 del 20 de octubre de 2010 que delega en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público el mantenimiento de las obras ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano que se encuentren libradas al uso público;

Que por Nota de Pedido N° 292, la Contratista elevó un nuevo presupuesto, elaborado en base a los precios vigentes de contrato a Junio de 2008, por un monto de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 (.081.927,70), que llevados al precio básico de la obra a Diciembre de 2003 equivalen a PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE CON 86/00 ($ 681.515,86); que representan un incremento del monto de contrato de 2,34%, llevando el porcentaje total de adicionales aprobados a 24,01% del monto de contrato original a precios básicos;

Que aquellos ítems que no se encontraban contemplados en el contrato, fueron cotizados tomando como base los análisis de precios aprobados en la tercera redeterminación de precios mediante Acta de fecha 30 de Diciembre de 2009, también a Junio de 2008;

Que la alternativa propuesta conlleva la incorporación de cuatro nuevos insumos, cuyo precio fue cotejado por la Inspección de la obra en cuestión, con el aprobado en obras similares que se encuentran actualmente en ejecución, consultando a este respecto a la Coordinación de Costos de Construcción dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, quien no realiza observaciones a la estructura de precios presentada, considerando que los valores y procedimientos seguidos para su definición, se ajustan a los parámetros habituales para trabajos de esta índole;

Que la Inspección de Obra mencionada propuso un plazo de ejecución de los trabajos de NOVENTA (90) días corrídos;

Que, en consecuencia, la Dirección General de Obras de Ingeniería, propicia la aprobación del adicional de obra propuesto, a efectos de incorporar a la certificación de la obra las tareas correspondientes;

Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, compartiendo el criterio expuesto por dicha Unidad de Organización, ha prestado expresa conformidad a la aprobación de la ampliación de obra propuesta;

Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete;

Que atento las razones expuestas y en virtud de las prescripciones del Decreto N° 948/08, corresponde el dictado del acto administrativo aprobatorio del presente adicional por esta Jefatura de Gobierno.

Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

Artículo 1°.- Apruébase un Adicional para la Obra: “Control y Compuertas en la Desembocadura del Arroyo Vega“ conforme la planilla que, como Anexo I forma parte integrante del presente, por un monto de PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 ( .081.927,70) a precio vigente redeterminado a Junio de 2008, que a precios básicos representa el 2,34% del monto de la obra, y que sumado a los adicionales aprobados anteriormente, arroja un total de adicional de obra acumulado de 24,01% en relación al monto contractual original a precios básicos.

Artículo 2°.- Apruébase la creación de los nuevos ítems conforme el listado y los análisis de precios que como Anexo II, integran el presente.

Artículo 3°.- Apruébase el Programa de Trabajos y la Curva de Inversión, que forma parte integrante del presente como Anexo III.

Artículo 4°.- Convalídase la ejecución de las tareas encomendadas en el transcurso del plazo de Operación y Mantenimiento de la Obra, con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días contados a partir de la aprobación del adicional que se aprueba mediante el art. 1° del presente.

Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros,

Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Empresa Contratista, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Departamento de Certificaciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría, Cumplido procédase a su agregación al expediente autorizante de obra. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXOS