Visto la Nota N° 3.387/DGOP/2001, por medio de la cual tramita una ampliación del plazo de obra correspondiente a la Obra: Regulación Hidráulica y Drenaje en el Resto del Area Sur, de la cual es contratista la Empresa DYCASA S.A. según la Resolución N° 170/SOySP/2000 recaída en el Expediente N° 2.587/99, y

CONSIDERANDO:

Que a fin de determinar la posición exacta de instalaciones de servicios públicos, sobre la base de información aportada por las Empresas Prestatarias, se hizo necesario llevar a cabo cateos;

Que tales cateos están destinados a conocer exactamente las interferencias que generan esas instalaciones con las obras a llevar a cabo por la Empresa Contratista;

Que atento lo informado por la Dirección General de Obras Públicas, los trabajos correspondientes a los cateos han demandado DOS (2) meses, motivo por el cual propicia conceder una ampliación del plazo contractual por un lapso similar.

Que por otra parte, la precitada Repartición indica que como consecuencia de los estudios realizados a fin de garantizar el funcionamiento hidráulico de la obra, minimizando la cantidad de interferencias a remover y por lo tanto los costos y plazos, se encuentra en trámite la aprobación del proyecto definitivo, los montos y plazos , los que corren por la Nota N° 3.101-DGOP-2001;

Que si bien la Dirección General de Obras Públicas en su propuesta de ampliación de plazo incluye una ampliación de monto de contrato, la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento entiende que estando en estudio la documentación aportada y que esta incorporada a la ya mencionada Nota N° 3.101-DGOP-2001, no resulta conveniente que en esta oportunidad se avance sobre tales cuestiones, limitándose exclusivamente a la ampliación de plazos y postergando los aspectos monetarios al momento en que se resuelva sobre la Nota N° 3.101-DGOP-2001;

Que en los actuados que generan la presente la Subsecretaría Administrativa, por medio de las áreas competentes, ha tomado la intervención que le incumbe;

Por ello, atento a lo informado por la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento y por la Subsecretaría Administrativa, y en virtud de las facultades que le son propias,

Artículo 1° - Amplíase en DOS (2) meses el plazo de ejecución de la Obra: Regulación Hidráulica y Drenaje en el Resto del Área Sur, de la cual es Contratista la Empresa DYCASA S.A. según la Resolución N° 170/SOySP/2000 recaída en el Expediente N° 2.587/1999.

Artículo 2° - La ampliación del plazo de ejecución no implica modificación de las condiciones contractuales.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaría de Obras y Mantenimiento, a la Dirección General de Obras Públicas, a la Dirección General Administrativa y Legal, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la Dirección General Adjunta de Hidráulica para su notificación a la Empresa Contratista y su agregación al expediente autorizante de la obra.